WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«_ Генеральный директор Ефремов В.В. «» 2012 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на благоустройство и снос по ...»

ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»

Утверждаю:

_________________

Генеральный директор Ефремов В.В.

«____» ____________ 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на благоустройство и снос по объекту:

«Снос и расселение жилых домов г.Якутска в рамках подготовки Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и V Международных спортивных игр «Дети Азии»

(Благоустройство прилегающей территории к мостовому переходу через озеро «Сайсары» и автодороги ул.Пояркова на полуострове озера «Сайсары» (расселение и снос сооружений, зданий, строений)

2012 г.

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.Настоящая документация об аукционе состоит из следующих частей:

I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме, включающие в себя разделы:

1.1. «Общие сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме»,

1.2. «Требования к участникам размещения заказов»,

1.3. «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению»

1.4. «Условия заключения и исполнения Контракта»

II. Техническая часть

III. Проект Контракта

IV. Обеспечение исполнения Контракта

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ1.1 Общие сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме

№ Содержание пункта Информация

Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит государственный заказчик

Наименование заказчика, контактная информация Наименование: Государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»

Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск

Почтовый адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Аммосова, д.8, каб.224.

Телефон: (4112) 34-30-90, факс (4112) 34-12-39

Электронная почта: sgzkonkurs@mail.ru.

Контактное лицо: Семенов Андрей Леонидович, Федоров Алексей Валерьевич

Наименование уполномоченного органа, контактная информация ---------------------------

Наименование оператора электронной площадки Наименование:

Открытое акционерное общество «Единая Электронная Торговая Площадка» (ОАО «ЕЭТП») Место нахождения

127006, Москва, ул. 60 лет Октября, д. 9

Почтовый адрес

127006, Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1

Номер контактного телефона

Тел. номер (495) 276-16-26, 542-40-20 доб. 102 - факс находится в автоматическом режиме

Адрес электронной почты

info@roseltorg.ruАдрес электронной площадки в сети «Интернет» http://etp.roseltorg.ru

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе в электронной форме www.zakupki.gov.ruНаименование специализированной организации, контактная информация ------------------------

Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме Открытый аукцион в электронной форме на благоустройство и снос по объекту:«Снос и расселение жилых домов г.Якутска в рамках подготовки Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и V Международных спортивных игр «Дети Азии» (Благоустройство прилегающей территории к мостовому переходу через озеро «Сайсары» и автодороги ул.Пояркова на полуострове озера «Сайсары» (расселение и снос сооружений, зданий, строений)





Предмет Контракта Благоустройство и снос по объекту:«Снос и расселение жилых домов г.Якутска в рамках подготовки Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и V Международных спортивных игр «Дети Азии» (Благоустройство прилегающей территории к мостовому переходу через озеро «Сайсары» и автодороги ул.Пояркова на полуострове озера «Сайсары» (расселение и снос сооружений, зданий, строений)

Начальная (максимальная) цена Контракта 11 245 759,91 руб. (в т.ч. НДС); Начальная (максимальная) цена Контракта включает в себя НДС 18%. Начальная (максимальная) цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ.

Порядок формирования цены Контракта В цену Контракта должны быть включены расходы участника размещения заказа, налогов и других обязательных платежей.

Источник финансирования заказа Источник финансирования:

Бюджет Республики Саха (Якутия)

Плательщик: ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»

7.1 Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта (цены лота) Протокол обоснования начальной (максимальной) цены Контракта прилагается (отсканированный файл «Протокол начальной (максимальной) цены»Сведения о сроках Срок (период) выполнения работ – 2 дня со дня подписания Контракта.

Срок исполнения Контракта – «30» декабря 2012 года

Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) Российский рубль

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного Контракта не применяется

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 09 часов 00 минут

«21» ноября 2012 года

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме «23» ноября 2012 года

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме «26» ноября 2012 года

Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме для каждого лота предусмотрена в следующем размере: 1,5% от начальной (максимальной) цены Контракта – 168 686,40 руб. НДС не облагается.

1.2 Требования к участникам размещения заказа

№ Содержание пункта Информация

Обязательные требования к участникам размещения заказа Для обеспечения доступа к участию в настоящем открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа должен получить аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной площадки, указанный в пункте 3 документации об аукционе.

Заказчиком устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

Дополнительные требования к участникам размещения заказа Установлены:

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.1.3 Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

№ Содержание пункта Информация

Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

согласие на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ соответствующего требованиям Документации, на условиях, предусмотренных Документацией (рекомендуемая форма - форма 1 Приложение № 1 к настоящей документации «Рекомендуемые формы для заполнения участниками размещения заказа»);

конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, оказанию услуг, выполнению работ (рекомендуемая форма - приложение 1 к первой части заявки «Рекомендуемые формы для заполнения участниками размещения заказа»).

в случае, если размещается заказ на выполнение работ, для выполнения которых используется товар:

согласие, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в настоящей документации об открытом аукционе, или согласие, означающее указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 16.1 настоящей документации об аукционе;

Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию об обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом в пункте 16 настоящей документации об аукционе;

копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено пунктом 17.2 настоящей документацией об аукционе;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Контракта являются крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Наличие выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

2. Подготовительные работы

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

3. Земляные работы

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

или

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей.

33.3. Жилищно-гражданское строительство

Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. Не установлен

Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требованиям к таким товару, работам, услугам Не установленИнструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются только участниками размещения заказа, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 15 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются одновременно.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

1.4 Условия заключения и исполнения Контракта

№ Содержание пункта Информация

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг Аванс не предусмотрен.

Оплата производится согласно объемам выполненных работ, по мере поступления средств, в пределах предусмотренного лимита финансирования по Контракту. Безналичный расчет. В случае начисления заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования об ее уплате, оплата по Контракту осуществляется только после уплаты подрядчиком такой неустойки.

Сведения о предоставлении в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 5 декабря 2008 г. № 427 преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения Преференции не предоставляются

Уменьшение цены Контракта на размер налоговых платежей при заключении Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Обеспечение исполнения Контракта Требуется

Размер обеспечения исполнения Контракта, срок и порядок его предоставления Сумма обеспечения исполнения Контракта предусмотрена в следующем размере: 30% от начальной (максимальной) цены Контракта – 3 373 727,97 руб. НДС не предусмотрен

Срок предоставления: Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставляется Заказчику до подписания Контракта.

Срок действия любого из видов обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 6 (шесть) месяцев.

Обеспечение исполнения обязательств по Контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта (Глава IV. Обеспечение исполнения Контракта).Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств) Получатель: Министерство финансов РС (Я) (ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)»), лицевой счет получателя средств: 55133035505, расчетный счет 40302810300004000002 в ГРКЦ НБ Респ.Саха (Якутия) Банка России г.Якутск, БИК 049805001, ИНН 1435138461, КПП 143501001.

Обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены 1. Срок действия обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 6 (шесть) месяцев.

2. Предоставленное обеспечение исполнения Контракта не должно содержать требований по представлению документов, существенно затрудняющих или полностью исключающих выплату обеспечения, в случае наступления обстоятельств, в отношении которых обеспечение было предоставлено, то есть выплата по обеспечению должна производиться безусловно.

3. Предоставленное обеспечение должно обеспечивать следующие обязательства Победителя (Единственного участника) торгов (далее – Предприятия):

- полное или частичное неисполнение Предприятием обязательств по строительству Объекта по Контракту;

- нарушение Предприятием обязательств по окончанию строительства Объекта в установленные Контрактом сроки;

- нарушение Предприятием обязательств по окончанию промежуточных этапов выполнения строительно-монтажных работ по строительству Объекта в установленные Контрактом сроки;

- не возврат Предприятием авансовых или иных видов полученных от Заказчика платежей;

- банкротство Предприятия (с момента признания факта несостоятельности (банкротства) арбитражным судом или официального объявления о нем Предприятием при его добровольной ликвидации по решению учредителей (акционеров);

- иные нарушения Предприятием условий Контракта.

Требования к гарантии качества выполняемых работ (поставляемых товаров) Гарантийный срок 5 лет с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатации

Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ Не допускается

Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении Контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ Не допускается

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на благоустройство и снос по объекту:«Снос и расселение жилых домов г.Якутска в рамках подготовки Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и V Международных спортивных игр «Дети Азии» (Благоустройство прилегающей территории к мостовому переходу через озеро «Сайсары» и автодороги ул.Пояркова на полуострове озера «Сайсары» (расселение и снос сооружений, зданий, строений)

По техническим вопросам обращаться в ОПТЗИО тел. для справок 34-19-70 Егоров А.И.

ул. Аммосова, 8, каб. 220

№ Наименование пункта Текст пояснений

1 Описание строительной площадки (земельного участка), ее природно-климатических и инженерно-геологических особенностей (при выполнении работ по усилению фундаментов объекта и наружных работ) Существующие площадки благоустройства представляют собой заболоченные, заросшие камышом, частично отсыпанными территориями, после производства сноса ветхого жилья.

2 Пояснительная записка с характеристикой и технико-экономическими показателями намечаемого объекта строительства, принципиальными конструктивными и технологическими решениями, описанием систем инженерно-технического обеспечения, программы строительства, мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории, сведениями о наличии транспортных путей, информацией о системах измерений, стандартов, испытаний и сертификации, о наличии и сроках действия согласований и др.Необходимо произвести планировку территории тяжелым бульдозером, вывозку мусора на санкционированную свалку г. Якутска, отсыпку речным песком и уплотнить.

3 Ведомости физических объемов работ, подлежащих выполнению См. перечень работ

4 Спецификации и технические характеристики оборудования, строительных материалов и изделий, мебели, инвентаря, определяющие уровень их потребительских свойств и качества См. перечень работ

5

Требования к прокладке инженерных сетей и условия их подключения СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги и аэродромы»

6 Требования по обеспечению безопасности (в т.ч. пожарной безопасности) на период строительства объекта капитального строительства Обустройство строительной площадки согласно СНиП7 Экологические требования по охране окружающей среды Обеспечить выполнение требований по охране окружающей среды

8 Требования к результатам работ, их соответствию техническим регламентам и другим нормативным документам Подтвердить наличие необходимой техники и карьера, а также обеспечением квалифицированными рабочими кадрами и ИТР

9 Требования к объему гарантий качества Проверка качества включает лабораторный и геодезический контроль, а так же техническое обслуживание производственного, технологического, измерительного оборудования для обеспечения стабильности их технических характеристик, влияющих на качество строительства.

Ведомость материалов

Семена Категория семян РС

Чистота семян, % более 84

Содержание семян других видов трав, % не более 0,4

сорняков, % не более 0,9

в т.ч.наиболее вредных шт/кг 310

Всхожесть, % не менее 64

Влажность %, не более 16

Семена Категория семян РС

Чистота семян, % более 91

Содержание семян других видов трав, % не более 0,4

сорняков, % не более 0,7

в т.ч.наиболее вредных шт/кг 310

Всхожесть, % не менее 81

Влажность %, не более 16

Семена Категория семян РС

Чистота семян, % более 91

Содержание семян других видов трав, % не более 0,4

сорняков, % не более 0,8

в т.ч.наиболее вредных шт/кг 410

Всхожесть, % не менее 74

Влажность %, не более 16

Песок для земляного полотна должно строго соответствовать ГОСТу 8736-93.

Группа песка: мелкозернистый или средний или крупный или повышенной крупности

Модуль крупности: от 1,0 до 3,5 Мк. Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке:

-Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.)

-не более 45 ммоль. / л;

-Сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) И сульфаты ( гипс, ангидрит и др.) В пересчете на SO (3) – не более 0,9%; пирит в пересчете на SO (3) – 3,8% по массе;

-Слюда – не более 2% по массе;

-Галлоидные соединения (галит, сильвин и др.). Включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора – не более 0,14% по массе;

-Уголь – не более 0,9% по массе;

ПГС должно строго соответствовать ГОСТу 8267-93.

Объемно насыпная масса не более 1,46 т/куб. м.

Содержание гравия 10-20мм - 75%

Марка по морозостойкости содержащегося гравия фр. 10-20мм не меньше F300.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - 99,6 + 6,7 Бк/кг (1 класс) Коэффициент фильтрации – не меньше 7 метров в сутки.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

на благоустройство и снос по объекту:«Снос и расселение жилых домов г.Якутска в рамках подготовки Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и V Международных спортивных игр «Дети Азии» (Благоустройство прилегающей территории к мостовому переходу через озеро «Сайсары» и автодороги ул.Пояркова на полуострове озера «Сайсары» (расселение и снос сооружений, зданий, строений)

№ Наименование работ Ед.изм. Объемы Стоимость работ с учетом НДС в руб.

1 2 3 4 5

   

1. Подготовительные работы      

1.1. Уборка мусора бульдозером м3 2 477,61 227 481,86

1.2. Вывозка мусора м3 2 477,61 2. Планировка территории      

2.1. Подвозка ресного песка из карьера м3 20 348,58 5 366 343,05

2.2. Разработка грунта с перемещением м3/м220348,58/37525 2.3. Уплотнение грунта катками м3 20 348,58 3. Озеленение      

3.1. Устройство плодородной земли (5 см) м3/м21876,25/37525 4594399,42

3.2. Плодородная земля м3 1876,25 3.3. Посев трав м237525 4. Устройство забора      

4.1. Деревянные стойки, шаг 3 м, h=2,0 м, d=76 - 224 м/1,2 тн; Профлист, зеленого цвета S=700 м2, Ленточный фундамент, d=219 мм - 230 п.м./7,83 тн; Лежки l=1м, шаг - 7 м, d=76 мм - 33 м/0,18 тн; Уголок 50х50х3 - 460 п.м.     906 795,21

5. Снос и уборка строительного мусора      

5.1. Снос жилого дома по адресу ул. Дежнева 64/4, 1 этажный, 1 квартирный, V=125 м3 ед. 1 44 595,00

5.2. Демонтаж и монтаж радиолинии в 79 квартале     76 342,48

  Демонтаж и монтаж радиолинии по ул. Оунского 37/2 в 67 квартале     29 802,89

  Итого:     11 245 759,91

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

г.Якутск «___» ___________ 2012г.

Государственное казенное учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Василия Васильевича, действующего на основании Устава ГКУ и Указа Президента РС (Я) №1107 от 15 декабря 2011 года, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт, на основании Протокола заседания Единой комиссии Государственного казенного учреждения «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» № ________ от «___» ____________ 2012г. о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией выполнить строительно-монтажные работы по объекту: :«Снос и расселение жилых домов г.Якутска в рамках подготовки Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и V Международных спортивных игр «Дети Азии» (Благоустройство прилегающей территории к мостовому переходу через озеро «Сайсары» и автодороги ул.Пояркова на полуострове озера «Сайсары» (расселение и снос сооружений, зданий, строений), (далее по тексту – Объект).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все строительно-монтажные и прочие работы и услуги по Объекту, указанные в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью Контракта, собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций.2. Стоимость работ

2.1 Стоимость выполняемых работ по настоящему Контракту составляет: _________________ (__________________) рублей, в том числе НДС (18%) ______________руб.

2.2. В стоимость работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, все налоги, пошлины и прочие сборы и расходы, которые Подрядчик будет оплачивать в соответствии с условиями Контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала строительства Объекта исчисляется с даты двустороннего подписания Контракта.

3.2. Срок окончания выполнения работ Подрядчиком – 2 дня со дня подписания Контракта, с приемкой Объекта по акту приемки Объекта.

3.3. Срок действия (исполнения) Контракта – «30» декабря 2012 года (Указанный срок предоставляется Заказчику для проведения окончательных платежей по Контракту.4. Оплата работ и взаиморасчеты

4.1. Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен.

4.2. Оплата производится согласно объемам выполненных работ, по мере поступления средств, в пределах предусмотренного лимита финансирования по Контракту. В случае начисления заказчиком неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования об ее уплате, оплата по Контракту осуществляется только после уплаты подрядчиком такой неустойки.

4.3. 1-й платеж по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 производится после предоставления Подрядчиком Контракта комплексного страхования строительно-монтажных рисков, согласно п.15 настоящего Контракта.

4.4. Заказчик не позднее, чем через 10 дней после подписания им акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, обязуется оплатить Подрядчику стоимость принятых Заказчиком по акту работ, в случае, если Подрядчик произвел работы в пределах годового лимита капитальных вложений, в соответствии с государственным бюджетом РС(Я).

4.5. В случае авансирования, стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по Контрактной цене, установленной по Объекту в разделе 2 Контракта, с удержанием произведенных ранее авансовых платежей пропорционально объемам выполненных работ

4.6. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком после завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов.

4.7. При изменении финансирования бюджетных источников по Объекту, сумма лимита корректируется Дополнительным соглашением

5. Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

5.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, иными нормативными документами в строительстве.

5.2. Отчет об объёмах выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 представлять Заказчику ежемесячно не позже 20 числа текущего месяца. Допускается объёмы выполненных работ предъявлять неоднократно в течение месяца. Все виды работ, предусмотренные ной заявкой Подрядчика должны быть выполнены в полном объёме.

5.3. Подрядчик при проведении скрытых видов работ и в иных необходимых случаях обязан вызвать представителя Заказчика и проектной организации.

5.4. При выполнении скрытых работ без оформления соответствующих актов по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ и восстановить их за свой счет. При отсутствии актов на скрытые работы и актов промежуточной проверки ответственных конструкций Подрядчик заказывает обследование несущих конструкций в организации, имеющей соответствующий допуск, и оплачивает затраты на обследование несущих конструкций Объекта с составлением соответствующего заключения за свой счёт.

5.5. За два дня до начала освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ письменно известить Заказчика об их готовности. Готовность подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых предшествующих работ.

5.6. Устранять замечания в сроки, установленные предписаниями инспектирующих и контролирующих органов, уполномоченных на осуществление соответствующего надзора, и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении недостатков и замечаний. Извещать Заказчика об устранении замечаний не позднее 3 дней до истечении сроков, указанных в предписаниях с предоставлением соответствующего акта об устранении замечаний.

5.7. Обеспечить:

- предоставление на утверждение Заказчику перед началом производства работ проект производства работ (ППР);

- производство работ в полном соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, в том числе СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- контроль за качеством применяемых строительных материалов, проверку наличия у исполнителя работ, поставщика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) применяемых материалов, изделий и оборудования, обеспечение документированных результатов входного контроля, результатов лабораторных испытаний;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе строительства, при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, не допуская продолжения работ до составления актов об устранении этих недостатков;

- обеспечить ежедневное и своевременное ведение исполнительной документации и предоставлять один раз в квартал на контрольную проверку Заказчику;

- безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды.

5.8. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.

5.9. Возвести собственными силами за счет собственных средств в соответствии с утвержденным ПОС все временные сооружения.

5.10. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций, временных электрических сетей на период выполнения работ на строительной площадке, и подсоединения вновь построенных коммуникаций, электрических сетей в точках подключения в соответствии с проектом за счет собственных средств, до сдачи Объекта в эксплуатацию, в том числе нести все эксплуатационные затраты, включая затраты по энергоснабжению до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Объекта на баланс эксплуатирующей организации.

5.11. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и техники безопасности, соблюдению пожарной безопасности в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03», рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.

5.12. Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.13. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

5.14. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результата выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.15. Зарегистрироваться в налоговом органе по месту нахождения Объекта и оплачивать все связанные с этим налоги.

5.16. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

5.17. Нести ответственность за оплату всех взимаемых налогов и сборов, как в федеральный бюджет, так и в республиканский и местный, а также за иностранных граждан, привлекаемых Подрядчиком для работы на Объекте.

5.18. В первоочередном порядке формировать персонал из граждан, состоящих на учете на бирже труда Республики Саха (Якутия) и организовывать их обучение.

5.19. В случае привлечения иностранных граждан для строительства Объекта, обязуется оплатить проезд, питание, регистрацию в УФМС РФ по PC(Я), проживание, медицинский осмотр и медицинскую страховку.

5.20. В случае возникновения необходимости проведения внеплановых совещаний или консультаций по инициативе Подрядчика, он оплачивает все командировочные затраты, которые понесет Заказчик.

5.21. Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работ.

5.22. Обеспечить на период строительства получение технических условий на инженерное обеспечение строительной площадки, с оплатой за потребление ресурсов до сдачи Объекта.

5.23. Обеспечить вынос инженерных коммуникаций и электрических сетей, попадающих в зону строительства.

5.24. Осуществлять выплаты, предусмотренные проектом по разделу «Охрана окружающей среды».

5.25. Обеспечить качество выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, техническим условиям и подтвердить предоставлением Заказчику следующей технической документации:

- заключение органов (допуски) Ростехнадзора, Энергонадзора, Роспотребнадзора и других контролирующих и надзорных органов;

- сдать по акту эксплуатирующим организациям.

5.26. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.27. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, копии Устава и договора субподряда.

5.28. Предусмотреть участие в строительстве Объекта молодежных студенческих отрядов, предоставить Заказчику копии договоров, заключенных со студенческими стройотрядами.

5.29. Обеспечить постоянное присутствие на строительной площадке квалифицированного инженерно-технического состава, назначенного приказом руководителя Подрядчика, для осуществления входящего, операционного и строительного контроля, и обеспеченного помещением, инженерно – техническим оборудованием, оргтехникой, позволяющих вести соответствующий контроль.

5.30. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до передачи Заказчиком Объекта эксплуатирующей организации.

5.31. Обеспечить очистку территории и вывоз строительного мусора на места, определенные администрацией муниципального образования.

5.32. Обеспечить объект на время строительства достаточным электроснабжением или источником электроснабжения (ДЭС).

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. В целях выполнения условий настоящего Контракта, Заказчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных средств и за ходом строительства, подписывать акты на выполненные работы, проверять соответствие используемых Подрядчиком материалов, оборудования, строительных конструкций условиям настоящего Контракта, проектной документации, требованиям технических регламентов, СНиП и действующей нормативной документации.

6.2. Для выполнения условий настоящего Контракта Заказчик обязан:

6.2.1. Предоставить Подрядчику на период строительства Объекта и до его завершения строительную площадку.

6.2.2. Принимать от Подрядчика объемы выполненных в соответствии с перечнем производства работ по актам о приемке выполненных работ унифицированным формам КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, с приложением счетов-фактур.

6.2.3. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Приемка результата работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

7.2. Подрядчик передает Заказчику за 14 дней до начала приемки результата работ по Объекту два экземпляра исполнительной документации, указанной в ТСН 12-329-2004 PC(Я) и в Градостроительном кодексе РФ (п.п.5, 6, 8 ч. 3 ст.55), с письменным подтверждением соответствия переданных документов фактически выполненным работам, а также предоставления документов, указанных в п. 5.25 настоящего Контракта.

7.3. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.4. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики Объекта. Реализация данных мероприятий проводится только с письменного согласия Заказчика и проектного института.

8. Гарантии качества работ

8.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные по настоящему Контракту Подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта 5 (пять) лет. Срок гарантийной эксплуатации Объекта исчисляется с даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

8.3. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить все строительно-монтажные и иные предусмотренные Контрактом работы в точном соответствии с проектной документацией Объекта, с соблюдением действующих строительных норм и правил, требований иных технических документов. Подрядчик также гарантирует соответствие качества используемых строительных материалов и комплектующих изделий требованиям проектной документации Объекта, строительным нормам и правилам, иной технической документации.

8.4. Подрядчик представляет Заказчику соответствующие сертификаты, протоколы испытаний качества или сертификаты соответствия установленного образца на все строительные материалы.

8.5. В случае выявления в период гарантийной эксплуатации Объекта фактов использования Подрядчиком в ходе строительства материалов, не соответствующих сертификатам качества, все работы по их замене осуществляются силами и средствами Подрядчика.

8.6. В случае выявления в период гарантийной эксплуатации Объекта недостатков (дефектов), течение гарантийного срока эксплуатации Объекта прерывается на период выполнения работ по их устранению и до начала эксплуатации Объекта в восстановленном режиме. Устранение выявленных недостатков (дефектов) осуществляется силами и средствами Подрядчика.

9. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

9.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным оборудованием, в соответствии с проектной и технической документацией и с ГОСТами.

9.2. Заказчик имеет право частично обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием в согласованные с Подрядчиком сроки в соответствии с технической документацией.

9.3. При частичной поставке Заказчиком строительных материалов и оборудования Подрядчик осуществляет приемку строительных материалов и оборудования, их выгрузку, складирование и охрану за свой счет.

9.4 Подрядчик предоставляет Заказчику для согласования сертификаты соответствия от производителей или поставщиков применяемых материалов, оборудования и инвентаря при строительстве Объекта. До начала производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком образцы строительных материалов для улучшенной отделки, утеплителей всех видов, изделий для заполнения оконных и дверных проемов, кровельных материалов, сантехники, а также заключаемые с поставщиками Контракты (договоры).

Сертификаты соответствия применяемых материалов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

9.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и переданных ему Заказчиком по акту для реализации Контракта строительных материалов и оборудования.

10. Журнал производства работ

10.1. С даты начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласована Заказчиком, Подрядчиком, соответствует требованиям СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Подрядчик ведет также журнал авторского надзора, журналы производства специальных работ и обеспечивает сохранность этих журналов. Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

10.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение установленного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

11. Охранные мероприятия

11.1. Охрану строящегося Объекта осуществляет Подрядчик.

11.2. Охрану построенного Объекта, принятого Заказчиком по акту приемки законченного строительством Объекта до передачи эксплуатирующей организации осуществляет Подрядчик за свой счет.

11.3. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик за свой счет.

12. Строительный контроль Заказчика за исполнением Контракта

12.1. Заказчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

12.2. Заказчик в целях осуществления строительного контроля вправе заключать договор об оказании услуг по строительному контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией, имеющей свидетельство о допуске на данный вид деятельности, или физическим лицом, имеющим диплом о соответствующем образовании. Заказчик ставит в известность о заключенном договоре оказания услуг Подрядчика.

12.3. Проектная организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет авторский надзор за соблюдением Подрядчиком соответствия выполняемых работ проектной документации. Проектная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

12.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 10 Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

12.5 Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

12.6. Осуществляя контроль ведения работ ни Заказчик, ни нанятая им проектная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

13. Скрытые строительные работы

13.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения освидетельствования выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения указанного освидетельствования.

Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения освидетельствования выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик производит фото и видео отчет, составляет односторонний акт и считает работы освидетельствованными, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Подрядчика.

13.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для освидетельствования (см. п.13.1 Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших освидетельствование представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

13.3. Готовность освидетельствованных ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и освидетельствования каждой системы в отдельности. Формы актов должны соответствовать РД-II-02-2006, утвержденных приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.06 №1128.

14. Право собственности

14.1. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Контракту.

14.2. До передачи Заказчиком Объекта эксплуатирующей организации Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.

14.5. Подрядчик не имеет права продавать, передавать строящийся, построенный Объект или его отдельную часть, а также проектную документацию по строительству Объекта, полностью или частично, третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

15. Страхование Объекта строительства

15.1. Подрядчик в течение 20-ти дней после заключения настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков при проведении строительных и монтажных работ на Объекте от своего имени и за свой счет на следующих условиях:

15.1.1. Страхование Объекта строительства на период проведения строительно-монтажных работ на условии «С ответственностью за все риски» - страховым случаем является гибель, утрата или повреждение Объекта строительства в результате любого внезапного непредвиденного события.

Страховая сумма по указанному виду страхования должна быть не менее общей стоимости работ по Контракту. Срок страхования – с начала строительства до сдачи Объекта в эксплуатацию.

15.1.2. Страхование завершенного строительством Объекта на срок его гарантийной эксплуатации на случай гибели или повреждения вследствие ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию Объекта и при производстве строительно-монтажных работ, но выявленных в период гарантийной эксплуатации Объекта. Выгодоприобретатель – балансодержатель завершенного строительством Объекта.

Страховая сумма по указанному виду страхования должна быть не менее общей стоимости сданного в эксплуатацию Объекта.

Срок страхования – со дня сдачи Объекта в эксплуатацию до истечения срока гарантийной эксплуатации Объекта.

15.1.3. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу, а также окружающей среде при осуществлении строительно-монтажных работ на Объекте и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

Страховая сумма по указанному виду страхования должна быть не менее 1/10 от общей стоимости работ по Контракту.

Срок страхования – с начала строительства до истечения срока гарантийной эксплуатации Объекта.

15.1.4. Страхование строительных материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на Объект строительства для исполнения Контракта, на условиях «С ответственностью за все риски».

Страховая сумма по указанному виду страхования должна быть не менее общей стоимости всех поставляемых для исполнения Контракта на Объект строительных материалов, конструкций, оборудования.

Срок страхования – с даты заключения Подрядчиком соответствующих договоров с контрагентами на поставляемые на Объект для исполнения Контракта строительные материалы, конструкции, оборудование до момента их применения в строительстве Объекта.

Страхование строительных материалов, конструкций, оборудования может осуществляться по генеральному полису (статья 941 Гражданского кодекса Российской Федерации).

15.2. Подрядчик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения настоящего Контракта представить Заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков на условиях, установленных подпунктами 15.1.1.-15.1.5. пункта 15.1. настоящего Контракта (оригиналы страховых полисов и копий договоров страхования) с указанием данных о страховщике, размерах страховых сумм, затратах на страхование, которые не должны превышать 1% от общей стоимости выполняемых по настоящему Контракту работ.

15.3. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

15.4. Подрядчик обязуется застраховать Объект строительства в соответствии с подпунктами 15.1.1.-15.1.4. пункта 15.1. настоящего Контракта за счет собственных средств.

16. Ответственность Сторон

16.1. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в пункте 3.2 Контракта на Подрядчика налагается штраф в размере 30/300 действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости выполняемых работ по настоящему Контракту, а также Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 3/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости выполняемых работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока выполнения обязательства.

16.2. В случае установления в ходе проведения контрольных обмеров несоответствий предъявленных Заказчику актов выполненных работ с фактически выполненными работами на Подрядчика налагается штраф в размере 150/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы несоответствий. Подрядчик обязан документально устранить предъявленные замечания в течение 10 дней с даты их предъявления. В случае не устранения в указанный срок, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 30/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы несоответствий за каждый день просрочки.

16.3. В случае несвоевременного уведомления Заказчика о начале работ, сроках окончания работ, устранении предписаний, аварийной ситуации, и привлечения Заказчика к административному наказанию, Подрядчик возмещает Заказчику установленную законодательством сумму штрафа.

16.4. За неисполнение Подрядчиком пунктов раздела 15 настоящего Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости работ по настоящему Контракту.

16.5. Уплата пеней за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

16.6. За задержку оплаты выполненных работ не по вине Заказчика штрафные санкции, пени и убытки Заказчиком не оплачиваются.

16.7. В случае предъявления претензии Заказчиком Подрядчику за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, дальнейшее финансирование Объекта приостанавливается до урегулирования разногласий и взаимных претензий или добровольного перечисления Подрядчиком Заказчику суммы, указанной в претензии.

16.8. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в установленные сроки, равно как в случае нарушения Исполнителем конечного срока выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, а также уплаты неустойки из расчёта 3/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

17. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

17.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:

17.1.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет: 3 373 727,97 руб. (НДС не предусмотрен).

17.1.2. Обеспечение исполнения Контракта по усмотрению Подрядчика может быть предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии, или после передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, установленного п. 17.1.1. Контракта.

17.1.3. Предоставленное обеспечение исполнения Контракта не должно содержать требований по представлению документов, существенно затрудняющих или полностью исключающих выплату обеспечения, в случае наступления обстоятельств, в отношении которых обеспечение было предоставлено, то есть выплата по обеспечению должна производиться безусловно.

17.1.4. Предоставленное обеспечение должно обеспечивать следующие обязательства Подрядчика:

- полное или частичное неисполнение Подрядчиком обязательств по Контракту;

- нарушение Подрядчиком обязательств по окончанию строительства Объекта в установленные Контрактом сроки;

- нарушение Подрядчиком обязательств по окончанию промежуточных этапов выполнения строительно-монтажных работ по строительству Объекта в установленные Контрактом сроки;

- банкротство Подрядчика (с момента признания факта несостоятельности (банкротства) арбитражным судом или официального объявления о нем Подрядчиком при его добровольной ликвидации по решению учредителей (акционеров);

- иные нарушения Подрядчиком условий Контракта.

17.1.5. Предоставленное обеспечение исполнения Контракта должно содержать обязательное условие о том, что платеж по требованию Заказчика по предоставленному обеспечению (за исключением залога денежных средств) должен быть произведен не позднее пяти дней с момента получения письменного требования Заказчика о выплате.

17.1.6. Срок действия предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Контракту должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 6 (шесть) месяцев.

17.1.7. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту возвращается Подрядчику в случае надлежащего исполнения им своих обязательств по Контракту, не позднее чем через 30 дней после срока, установленного п.18.1.6. Контракта.

18. Обстоятельства непреодолимой силы

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, нормативных правовых актов, изданных неожиданно для сторон, и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона должна известить другую сторону о возникновении и прекращении таких обстоятельств в течение трех дней.

18.2. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на них в будущем.

19. Разрешение споров между сторонами

19.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью Контракта.

19.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

19.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, указанном в п.п. 20.1 и 20.2 Контракта, то он разрешается в установленном законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

20. Расторжение Контракта

20.1. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в установленные сроки, равно как в случае нарушения Исполнителем конечного срока выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, а также уплаты неустойки из расчёта 3/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

20.2. Расторжение Контракта допускается также по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

21. Особые условия

21.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

21.2. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на один день после отправления письма по почте.

21.3. При выполнении Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормам, законодательства Российской Федерации.

21.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

21.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

23. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

ГКУ «Служба государственного заказчика

Республики Саха (Якутия)»

677018, г. Якутск, ул. Аммосова, 8

тел. (4112) 42-54-50, факс 34-12-39

ИНН 1435138461, КПП 143501001

БИК 049805001

Лицевой счет получателя: 03133035505

УФК по Республике Саха (Якутия) (МФ РС(Я))

Р/с 40201810800000100002 в ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России г.Якутск

Генеральный директор

___________________ Ефремов В.В.

МП Подрядчик:

Руководитель

__________________ /__________/

МП

Приложение №1

к Контракту №_______

от________________2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

На благоустройство и снос по объекту:«Снос и расселение жилых домов г.Якутска в рамках подготовки Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и V Международных спортивных игр «Дети Азии» (Благоустройство прилегающей территории к мостовому переходу через озеро «Сайсары» и автодороги ул.Пояркова на полуострове озера «Сайсары» (расселение и снос сооружений, зданий, строений)

№ Наименование работ Ед.изм. Объемы Стоимость работ с учетом НДС в руб.

1 2 3 4 5

   

1. Подготовительные работы      

1.1. Уборка мусора бульдозером м3 2 477,61 1.2. Вывозка мусора м3 2 477,61 2. Планировка территории     2.1. Подвозка ресного песка из карьера м3 20 348,58 2.2. Разработка грунта с перемещением м3/м220348,58/37525 2.3. Уплотнение грунта катками м3 20 348,58 3. Озеленение     3.1. Устройство плодородной земли (5 см) м3/м21876,25/37525 3.2. Плодородная земля м3 1876,25 3.3. Посев трав м237525 4. Устройство забора     4.1. Деревянные стойки, шаг 3 м, h=2,0 м, d=76 - 224 м/1,2 тн; Профлист, зеленого цвета S=700 м2, Ленточный фундамент, d=219 мм - 230 п.м./7,83 тн; Лежки l=1м, шаг - 7 м, d=76 мм - 33 м/0,18 тн; Уголок 50х50х3 - 460 п.м.     5. Снос и уборка строительного мусора     5.1. Снос жилого дома по адресу ул. Дежнева 64/4, 1 этажный, 1 квартирный, V=125 м3 ед. 1 5.2. Демонтаж и монтаж радиолинии в 79 квартале       Демонтаж и монтаж радиолинии по ул. Оунского 37/2 в 67 квартале       Итого:     Заказчик: Подрядчик:

Генеральный директор Руководитель:

___________________ Ефремов В.В. ______________________

МПМП

V. Обеспечение исполнения Контракта

Размер обеспечения исполнения Контракт, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта не может превышать тридцать процентов начальной цены Контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта, Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается Контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, предусмотренном конкурсной документацией.

Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается Контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

Способы обеспечения исполнения Контракта:

Банковская гарантия – должна содержать наименование гаранта, исходящий номер, дату выдачи (направления) гарантии бенефициару и должна быть подписана руководителем банка (либо иным уполномоченным на выдачу банковской гарантии лицом; полномочия такого лица должны быть подтверждены учредительными или иными документами, заверенной в установленном порядке карточкой с образцами подписей должностных лиц банка, которым представлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка) и главным бухгалтером. Для филиалов банков обязательным условием является наличие права выдачи филиалом банковских гарантий, предусмотренного положением о филиале.

Передача заказчику в залог денежных средств – перечисляются в размере, установленном конкурсной документацией. Факт внесения денежных средств подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются исполнителю по письменному заявлению при условии надлежащего исполнения исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, настоящей статьи, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения Контракта является договор поручительства, Контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается Контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона №94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

При непредставлении заказчику таким участником конкурса на 11 день, после подписания протокола определяющего выигравшего, подписанного Контракта заказчику, а также обеспечения исполнения Контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения В случае уклонения такого участника конкурса от заключения Контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

В случае невыполнения договорных обязательств по Контракту, внесенное обеспечение исполнения Контракта подрядчику не возвращается. Денежные средства внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта возвращаются подрядчику после выполнения всех договорных обязательств по заключенному Контракту.

Типовой образец

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

г.____________ «___»____________ 20___ г.

_______________________________________________________________________,

(наименование банка, кредитного учреждения)

именуем__ в дальнейшем «Гарант», в лице _______________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующе__ на основании ___________________________________________ и Решения

(Устава, положения юридического лица)

№______ от «___»________г. ___________________________________________________,

(учредителя/учредителей юридического лица)

настоящим гарантирует надлежащее и своевременное исполнение обязательств _____________________________________________________________________________,

(наименование организации - Принципала)

именуем___ в дальнейшем «Принципал», перед Государственным казенным учреждением «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)», именуемым в дальнейшем «Бенефициар», по Контракту № _________ от «______»_____________ 20_____ г. на выполнение ___________________

(реквизиты Контракта после его заключения вписываются Заказчиком)

_____________________ работ по объекту «______________________________________», заключенному между Государственным казенным учреждением «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» и ____________________________________________________

(название организации - Принципала)

на основании Протокола заседания Единой комиссии ГКУ «Служба государственного заказчика PC (Я)» № ________ от «____» ____________ 20__ г.

1. Гарант настоящим обязуется выплатить Бенефициару сумму в размере __________ (_______________________) рублей (сумма не может быть меньше суммы, установленной конкурсной (аукционной) документацией) в течение ____(__________) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом своих обязательств.

2. Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

3. Бенефициар не может передавать третьим лицам свое право требования к Гаранту.

4. Настоящая гарантия вступает в силу с момента выдачи.

5. Настоящая гарантия действует до _________________________________________

(указать точную дату действия гарантии)

(срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 6 (шесть) месяцев)

6. Условия удовлетворения требований Бенефициара об уплате денежных сумм, указанных в п. 1 настоящей гарантии:

6.1. Требование об уплате может быть представлено не позднее срока действия гарантии.

6.2. Бенефициар представляет следующие документы:

- подлинник или нотариально заверенную копию Контракта, указанного в преамбуле настоящей Гарантии;

- доказательства несвоевременного или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Контракту перед Бенефициаром.

7. В течение 5 (пяти) банковских дней после получения документов, указанных в п. 6.2, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара.

8. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:

- прекращением основного обязательства Принципала в связи с его надлежащим исполнением, на которое выдана настоящая гарантия;

- уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

- окончанием срока, на который выдана гарантия;

- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее Гаранту;

- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

9. Любые изменения и дополнения, внесенные Бенефициаром и Принципалом в Контракт, указанный в преамбуле настоящей Гарантии, не являются основанием для освобождения Гаранта от его обязательств по выданной банковской гарантии.

10. Все споры по настоящей гарантии рассматриваются в установленном законом порядке в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

11. Настоящая гарантия составлена в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Гаранта и Принципала. Третий экземпляр предназначен для передачи Бенефициару.

Руководитель Банка _____________________________ Фамилия, инициалы

(подпись)

Главный бухгалтер _______________________________ Фамилия, инициалы

(подпись)

М.П.

Приложение № 1 Рекомендуемые формы для заполнения участниками размещения заказа

Форма 1

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе

в электронной форме № ___________

1. Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме, на право заключения договора _________(наименование предмета договора), а также применимые к данному открытому аукциону в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме в порядке, установленном действующим законодательством и документацией об открытом аукционе в электронной форме, и направляем настоящую заявку.2. Мы согласны участвовать в открытом аукционе в электронной форме

№ _________________ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и на условиях, которые Мы представили в настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на цену договора.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право государственного заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.5. В случае нашей победы в открытом аукционе в электронной форме Мы берем на себя обязательство подписать договор с Заказчиком в течение срока, установленного документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Приложение к первой части заявки.

Предложение участника размещения заказа.

№ Наименование работ и материалов Ед.изм. Количество

Применяемые материалы и оборудование

№ Наименование материалов и оборудования(марка, модель) Производитель, страна Характеристики

Внимание: Описания поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ должны быть подробными, не допускающими двойного толкования. При описании поставляемого товара или материала не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».



Похожие работы:

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 сентября 2014 г. N 959О ВВЕДЕНИИВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, СТРАНОЙПРОИСХОЖДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ УКРАИНАПравительство Российской Федерации постановляет: КонсультантПлюс: примечание. Пункт 1 вступает в силу по решению Правительства РФ. 1. Ввести ввозные таможенные п...»

«ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА БАЗЕ СПО Т.В. Кузнецова преподаватель английского языка Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области "К...»

«БЕЛОК ГОВЯЖИЙ VT-PRO (КОЛЛАГЕН ФИБРИЛЛЯРНЫЙ)МАРКА S ТУ 9219-003-1493931-2015 Описание Высокофункциональный волокнистый коллагеновый белок, полученный путем очистки, механической обработки...»

«14.01.97 г № 13-4-2/819ИНСТРУКЦИЯО мероприятиях по борьбе со случной болезнью одно-копытных1. Общие положения. Случная болезнь (дурина) инвазионная болезнь лошадей, ослов, мулов, вызывае-мая Trypanosom...»

«ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)EURO-ASIAN CONCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы ЙС Т А Н Д А Р...»

«Психологическая подготовка к концертному выступлению Преподаватель оркестрового отделения Шевелев А.С.ВВЕДЕНИЕ Публичное выступление это решающий момент в творческой жизни исполнителя, это итог длительной работы музыканта (как зрелого, так и начинающего) над произведением. И, конечно же, это необходимый этап в системе обучени...»

«Приложение №4 к ДР-СРО А СРО РОСА Ассоциация "Саморегулируемая организация "Республиканское объединение строителей Алании" (А СРО РОСА) ОГРН-1081500000801, ИНН-1515918308 СРО-С-159-25122009 Россия, 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, д....»

«Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме № 73432 по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: Транспортные средства и строительно-дорожная техника 1 лот: для нужд АО Газпром газораспределение Липецк Лот 1 Заказчик: АО Газпром газораспределение...»

«Обтирочные материалы из новых текстильных отходов Цена с НДС  за кг./м./шт. Наименование продукции Описание, состав упаковка Мелк. опт. Опт от 1 тонны Путанка (концы обтирочные) х.б. 100% хлопок кипы 100кг 37,00 36,00 Путанка (концы обтирочные) х.б. 100% хлопок Брик...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯУСТЬ-ЯРУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТАИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 663663 с. Усть-Яруль ул. Строительная, 1В тел. 35-2-97 _ 2016 г. № Реестр муниципальной собственности Усть-Ярульског...»

«ГОСТ 8462-85 Взамен ГОСТ 8462-75 УДК 691:620.17:006.354 Группа Ж19ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССРМАТЕРИАЛЫ СТЕНОВЫЕ Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе Wall materials. Methods for determination of ultimate compressive and bending strength ОКС...»

«ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА № 508/А/АВР ОТ 02.03.2017 И В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕНА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМ...»

«Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Янтарного городского округаДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ "ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО" Учеб...»

«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования"СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Институт нефти и газа Кафедра "Топливообеспечение и горюче-смазочные материалы" Науч...»

«Администрация Муниципального образования АлапаевскоеПОСТАНОВЛЕНИЕ 17 февраля 2016 г. № 119 0203200054102002032000г. Алапаевск Об утверждении расписания выезда подразделений пожарной охраны для туш...»

«Сведения о публикациях кафедры ПОИТ (Статьи) Статьи (ФИО автора, название статьи, изд-во, год, номера стр.) отмечать совместные с НАН Беларуси проиндексированные в базе данных Scopus1.1 Бранцевич, П.Ю. Анализ причин изменения вибрационного сост...»

«Контрольная работа по теме "Металлы" Вариант11. Самым распространенным металлом в земной коре является:а) натрий; б) алюминий; в) золото; г) кальций.2.Из приведенного перечня металлов: Na, Cd,Ca,Co, Mn, L,i, Au,...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ 7874092075 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" (ННГАСУ)УТВЕРЖДАЮ Проректор по научной работе И.С. Соболь " " _ 2016...»

«4943475360045ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подготовки предложения на поставку теплообменников нефтяного примененияКонечный пользователь и объект установки: _ Оборудование, установленное в настоящее время:_ Наименование позици...»

«не официальная редакция ГОСТ Р 51388-99   УДК 621:006.354 Группа Е01  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   Энергосбережение  ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗДЕЛИЙ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬН...»

«ДОГОВОР № FORMTEXT 00участия в долевом строительстве г.Ковров " FORMTEXT 00"  FORMTEXT декабря 20 FORMTEXT 14 годаОбщество с ограниченной ответственностью "СК Континент" (далее – "Застройщик") от имени которого на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за № 1-1245 от 30.09.2015 года, удостоверенной Кармановой Юлией...»

« Лапландия: Санта-Клаус и Северное сияние Загадать желание под северным сиянием   Новый год в Оулу столице технического прогресса Финляндии. А еще Деревня Санты, погоня за северным сиянием и много-много интересного! Преднового...»

«Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение"Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат"Министерства труда и социальной защиты Российской ФедерацииРазработка открытого урока: Урок-диспут по теме: "Вечные темы в романе И.С. Тургенева "отцы и дети".Подготовила и провела: Кузнецова...»

«КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 04-05/9613 от "05" сентября 2013 г. на закупку "Внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления предприятием (АСОДУ) ПСП "Шахтоуп...»

«Приложение к Извещению о проведении открытого запроса коммерческих предложений (код закупочной процедуры: ЗКП-16-005)ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ЛИЦЕНЗИИ (ЭКЗЕМПЛЯРЫ) И ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПО MATLAB (Код закупочной процедуры: ЗКП-16-005)...»

«СDreamLairСловарь элементарных понятий по теории музыки для юных пианистов. Составила Вантеева Татьяна Анатольевна, преподаватель фортепиано СОШ-ГЭН г.Уральскаттир[Выберите дату] Фортепиано — собирательн...»

«УДК. 373.1ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАЗАХСТАНСКОЙ СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕАЗАСТАНДЫ ОРТА ЖНЕ ЖОАРЫМЕКТЕПТЕРДЕГІ АПАРАТТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРINFORMATION TECHNOLOGIES IN KAZAKHSTAN SCHOOL Жаныс А. Б. доктор философии PhD, и.о. профессор КУАМ, Агзамова М.К., магистр ТН, преподаватель кафедры ИСИ, Кокшетауский уни...»

«СОГЛАСОВАНОУТВЕРЖДАЮ Председатель профкомаДиректор школы_Г.В.ПанасюкГ.Н.Царёв"_"_20г.""20г.протокол заседанияпрофкома от № ИНСТРУКЦИЯ № по охране труда при работе на токарном станке по металлу 1 Перед началом работы1.1. Правильно надеть спецодежду.1.2. Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соедине...»

«УТВЕРЖДЕНО решением Конкурсной комиссии Протокол № 72 "_12" сентября 2016 г.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ № 72 Оглавление TOC \h \z \u \t Заголовок 1;1;Заголовок 2;2;Заголовок 3;3 1.Общие...»







 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.