WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам ...»

Документация

о прямой закупке (у единственного исполнителя)

1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: согласно проекту договора.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг, которые являются предметом закупки: не установлены.

4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг: согласно проекту договора.

5. Сведения о начальной цене договора (цене лота): начальная максимальная цена договора 1 844 480 (один миллион восемьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей, включая стоимость доставки, налоговые платежи и сборы.

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: согласно проекту договора.

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): согласно проекту договора.

8.Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не установлены.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

устав или учредительный договор со всеми внесенными изменениями и дополнениями;

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении прямой закупки (закупки у единственного исполнителя) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (для юридических лиц);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (оригинал или надлежащим образом заверенная копия)

Документы должны быть заверены надлежащим образом

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение положений документации не принимаются, итоги закупки не подводятся.

11. Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги не подводятся.

12. Условия допуска к участию в закупке: не установлены

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.

14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлен.

. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г.Иркутск __ ________ 2013 года

____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Иркутска, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Винарского С.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Покупатель поручает и обязуется должным образом оплатить, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить Товар согласно Спецификациям №1, (Приложения №1) к настоящему договору, которые являются неотъемлемой его частью.

1.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать Спецификациям №1, (Приложения №1) к настоящему Договору.

1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, свободен от прав третьих лиц, в залоге и под арестом не состоит.

2. Стоимость и порядок расчетов

2.1. Стоимость и условия оплаты и поставки Товара согласовываются Сторонами в Приложениях №1 к настоящему Договору.

2.2. В случае отказа Покупателем от приобретения Товара после его полной или частичной предоплаты, Поставщик вправе удержать сумму, документально подтвержденных расходов по доставке Товара из США до города Казань и таможенному оформлению, из предоплаты, полученной от Покупателя. Поставщик возвращает Покупателю удержанную сумму после реализации Товара третьим лицам.

2.3. Общая цена может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке в случае изменения таможенного законодательства РФ, что повлечет изменение стоимости Имущества. В этом случае Покупатель обязан оплатить Поставщику общую цену Имущества с учетом корректировки в соответствии с измененным таможенным законодательством РФ в течении 5 (пяти) календарных дней с момента выставления Поставщиком соответствующего счета на оплату.

2.4. При осуществлении платежей стороны обязательно указывают номер настоящего Договора.

3. Условия поставки

3.1. Самовывоз Товара осуществляется Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Турбинная, д.3.

3.2. Отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется после поступления полной оплаты Покупателем стоимости Товара.

3.3. Товар передается Покупателю в комплекте с руководством по эксплуатации, заверенной копией сертификата соответствия и паспортом самоходной машины. Указанные документы передаются Покупателю одновременно с Товаром по Акту приема-передачи.

3.4. Приемка-передача Товара от Поставщика к Покупателю оформляется Актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя. Акт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр Поставщику, два экземпляра Покупателю.

3.5. С момента подписания Акта приема-передачи право собственности переходит к Покупателю. К Покупателю с этого момента также переходит риск случайной гибели Товара.

3.6. Товар передается с необходимой маркировкой согласно Приложениям №1 к настоящему договору.

3.7. Поставщик обязан передать Товар надлежащего качества и комплектности, соответствующих Спецификациям №1 (Приложения №1) настоящего Договора.

3.8. Покупатель самостоятельно и за свой счет организует транспортировку Товара со склада Поставщика, при этом транспортные расходы несет сам Покупатель.

3.9. В случае обнаружения при приемке Товара, поставляемого по настоящему договору, некомплектности, несоответствия Спецификациям №1 (Приложения №1) Поставщик обязан доукомплектовать Товар за свой счет в течение 30-ти календарных дней с момента получения требования Покупателя.

3.10. После приемки Покупателем Товара на складе Поставщика, то есть после подписания акта приема-передачи Товара, Покупатель не вправе предъявлять к Поставщику какие-либо претензии о наличии явных, видимых недостатков Товара, то есть Товар считается прошедшим проверку качества в смысле статьи 474 Гражданского кодекса РФ. Под недостатками по условиям настоящего договора понимается поставка Товара Поставщиком с отступлением от Спецификаций №1, (Приложений №1) к настоящему Договору.

3.9. Покупатель обязан вывезти Товар со склада Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи. При просрочке Покупателем вывоза Товара со склада Поставщика, Покупатель обязан уплатить Поставщику штраф в размере 0,01% от общей стоимости Товара за каждый день такой просрочки.

3.10. Покупатель в срок не позднее 3-х календарных дней с момента получения от Поставщика уведомления о готовности Товара к отгрузке обязан направить представителя с надлежаще оформленной доверенностью на получение товарно-материальных ценностей, а также с доверенностью на право подписи акта приема-передачи по настоящему Договору и иных документов.

3.11. Поставщик берет на себя обязательство бесплатно осуществить ввод в эксплуатацию Товара. Покупатель при этом обязан авансировано компенсировать Поставщику проезд и командировочные расходы специалистов Поставщика до места, указанного Покупателем.

3.11.1. В случае отсутствия оплаты расходов, указанных в п. 3.11., Поставщик вправе отказаться от обязательства осуществить ввод в эксплуатацию Товара до поступления оплаты. Если оплата не поступила в течение 1 (одного) календарного месяца с момента подписания акта приема-передачи, то Покупатель теряет право на ввод в эксплуатацию Товара.

3.11.2. Работы по вводу Товара в эксплуатацию включают в себя: проверка режимов работы оборудования на объекте Покупателя, наглядная демонстрация процесса бурения.

3.11.3. В процессе оказания услуг по вводу Товара в эксплуатацию персонал Покупателя обязан неукоснительно соблюдать требования и указания представителя Поставщика. Покупатель не вправе требовать от представителя Поставщика оказания иных видов услуг, выходящих за рамки ввода в эксплуатацию Товара.

3.12. Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика о сроках проведения работ по вводу в эксплуатацию Товара, а также о месте проведения соответствующих работ не позднее, чем за 1 (одну) неделю до их начала. Если в течение 1 (одного) календарного месяца с момента подписания акта приема-передачи Товара на складе Поставщика Покупатель не направил уведомление о проведении работ по вводу в эксплуатацию, Покупатель теряет право на проведение такого вида работ.

3.12.1. Покупатель не в праве до приезда уполномоченного представителя Поставщика самостоятельно либо с привлечением третьих лиц производить ввод в эксплуатацию Товара. В противном случае Покупатель теряет право на ввод в эксплуатацию Товара со стороны Поставщика, а также теряет право на гарантийный ремонт нового Товара.

3.13. После окончания работ по вводу в эксплуатацию уполномоченные представители Поставщика и Покупателя подписывают акт выполненных работ. В случае если в течение 7 (семи) календарных дней с момента окончания ввода в эксплуатацию акт выполненных работ не подписан Покупателем и Покупатель не предъявил Поставщику претензий о проведении соответствующих работ, акт выполненных работ считается подписанным сторонами.

3.14. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара в период ввода в эксплуатацию Поставщик обязует-ся устранить такой дефект собственными силами и за свой счёт в срок, согласованный сторонами. В случае обнаружения неисправностей Товара в процессе ввода в эксплуатацию Покупатель не имеет права привлекать к устранению неполадок и неисправностей третьих лиц без письменного уведомления Поставщика и его согласия. В противном случае Покупатель теряет право на гарантийный ремонт нового Товара.

3.15. Поставщик обязуется бесплатно осуществить шефмонтаж насосно-смесительного узла на складе Поставщика.

3.16. Поставщик обязуется обучить на базе Учебного центра Международной Ассоциации Специалистов Горизонтального Направленного Бурения (МАС ГНБ) персонал Покупателя в количестве 5 (пяти) человек на основании письменной заявки Покупателя. Покупатель должен направить такую заявку Поставщику в течение 6 (шести) календарных месяцев со дня подписания настоящего договора. В случае не направления заявки Покупатель теряет право на обучение. Обучение проводится по разработанной МАС ГНБ учебной программе. По результатам обучения в случае успешной сдачи итогового теста обученному персоналу Покупателя выдаётся квалификационное удостоверение образца МАС ГНБ.

3.17. Предпродажная подготовка означает проверку комплектности, осмотр узлов и агрегатов Товара, проверка его работоспособности, уровня гидравлических жидкостей.

4. Гарантии.

4.1. Гарантийный срок устанавливается Производителем Товара и составляет для нового Товара 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара на складе Поставщика при соблюдении Покупателем правил эксплуатации Товара. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, находящиеся в прямом контакте с грунтом, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Товара Покупателем.

4.2. При обнаружении дефекта Покупатель должен в течение 3-х календарных дней направить Поставщику рекламационный акт с описанием дефекта. Если такой акт не направлен Покупателем Поставщику в указанный срок, то Покупатель теряет право на устранение дефекта.

4.3. Если Покупатель направил Поставщику рекламацию, но дефекта, за который отвечает Поставщик не обнаружено, Покупатель обязан возместить Поставщику убытки, понесённые в связи с данной рекламацией.

4.4. Поставщик не несёт ответственность за дефекты, причиной которых являются материалы, используемые Покупателем, плохое техобслуживание, неправильный монтаж, некачественный ремонт.

4.5. Поставщик не даёт гарантию на бывший в эксплуатации Товар.

5. Ответственность сторон

5.1.Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения срока поставки Товара согласно Приложениям №1, к настоящему Договору, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,01% от оплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки исполнения соответствующей обязанности.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты Товара согласно Приложениям №1, к настоящему Договору, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,01% от стоимости Товара за каждый день просрочки исполнения соответствующей обязанности.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, если докажут, что причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, техногенные аварии и катастрофы, военные действия, бунты, гражданские волнения, забастовки, нормативные акты органов государственной власти и так далее), то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения настоящего Договора.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относится и от ответственности не освобождает, в частности, неисполнение контрагентами Стороны настоящего Договора своих обязательств, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у стороны настоящего Договора необходимых денежных средств, кроме случаев, когда указанные обстоятельства явились следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона настоящего Договора, просрочившая исполнение обязательства, не вправе ссылаться на обстоятельства, возникшие после наступления срока исполнения обязательства.

6.4. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить другую Сторону об указанных обстоятельствах и их последствиях (как уже наступивших, так и возможных в будущем). Сторона, не известившая другую Сторону настоящего Договора в разумный срок, несет ответственность за вызванные этим последствия.

6.5. Если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, Стороны встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и заканчивается после исполнения Сторонами взятых на себя обязательств и взаиморасчетов по нему.

8. Общие положения

8.1. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экзем-пляр – у Поставщика, два экземпляра – у Покупателя.

Все приложения к настоящему Договору считаются его неотъемлемой частью.

Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде в виде дополнительных соглашений к нему и подписаны всеми Сторонами.

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют свою юридическую силу, если на них отсутствуют ссылка в Договоре.

Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении в учредительных документах, своих юридических адресов, номеров телефонов, телефаксов в 2-дневный срок.

Стороны согласились считать условия настоящего Договора конфиденциальными.

8.7. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора предарбитражным путем, он передается на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы, которыми Стороны будут обмениваться после подписания настоящего Договора в процессе любых переговоров, в том числе предарбитражные, созданные, отправленные либо полученные посредством факсимильной, электронной, почтовой связью, являются достаточным доказательством создания, отправления либо получения таких документов.

Настоящий документ должен содержать подписи уполномоченных лиц на каждой странице документа.

Во всех вопросах, неурегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

При толковании условий настоящего Договора принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Стороны согласились, что направление Покупателю по факсу подписанного со стороны Продавца договора является предложением заключить договор, а получение по факсу Продавцом подписанной со стороны Покупателя копии договора является подтверждением заключения настоящего договора сторонами. По требованию одной из сторон другая сторона обязана предоставить договор с оригинальными подписями и печатями.

9.Банковские реквизиты и юридические адреса сторон.

Покупатель: Поставщик:

МУП «Водоканал» г. Иркутска

Юридический, фактический, почтовый адрес: 664081 г.Иркутск, ул.Станиславского, 2

Тел: (3952) 21-47-99 факс 21-46-41 ИНН 3807000276, КПП 381150001 БИК 042520607

Р./сч. 40702810418020100001, Байкальский банк

Сбербанка РФ г.Иркутск

К./сч. 30101810900000000607

ПОДПИСИ СТОРОН:

Покупатель: Поставщик:

Директор МУП «Водоканал» г. Иркутска ________________________________

_______________С.Л. Винарский _________________ (_____________)

«____»______________2013г. «____»_______________2013г.

Приложение № 1

к договору № __________ от «____» _____________ 2013 г.

Спецификация на поставку машины

для направленного горизонтального бурения Vermeer Navigator D7x11A

Технические характеристики

Регулируемая скорость вращения шпинделя 0-180 об/мин

Осевая нагрузка и сила тяги 3538 кг

Максимальный крутящий момент 1489 Нм

Тип двигателя буровой установки Турбо-дизель Kubota

Мощность двигателя буровой установки 38 л.с.

Длина буровой штанги 1,83 м

Производительность насоса высокого давления 34 л/мин

Система анкерения буровой установки автоматическая с гидроприводом

Комплектация

2.1 Установка горизонтального направленного бурения Vermeer D7x11А

Автоматическая система анкерения с гидроприводом для укрепления и стабилизации установки 2 комплекта

Специальные гусеницы с гидроприводом 1 комплект

Гидравлическая система осевой тяги / проходки, развивающая тягово-толкающее усилие 3538 кг 1 комплект

Гидравлическая система вращения, развивающая максимальный крутящий момент 1489 Нм 1 комплект

Дизельный двигатель 1 комплект

Комплект для обеспечения работы в холодное время года, включающий компактный резервуар 1 комплект

Гидравлическая система соединения-разъединения буровых штанг 1 комплект

Эргономичная система управления вращением и подачей/втягиванием 1 комплект

НВД для подачи бурового раствора производительностью 34 л/мин 1 комплект

Кассета для буровых штанг 1 шт.

2.2 Насосно-смесительный узел (НСУ) для приготовления и подачи бурового раствора

Установка для приготовления бурового раствора 1 комплект

Емкость для приготовления бурового раствора 1135 л 1 шт.

Система рукавов, переходников и шаровых кранов 1 комплект

Рукав для подачи бурового раствора 1 комплект

2.3 Комплект бурового инструмента

Буровая головка в сборе 1 шт.

Буровая лопатка твердосплавная 1 шт.

Буровая лопатка стандартная 1 шт.

Ример-расширитель 153 мм 1 шт.

Ример-расширитель 203 мм 1 шт.

Ример-расширитель 304 мм 1 шт.

Вертлюг с возвратно-поворотным ходом 1 шт.

2.4 Комплект буровых штанг

Комплект буровых штанг (1,83 м) 50 шт.

2.5 Система позиционирования буровой головки Digi Trak®

Локатор Digi Trak® Mark III® 1 шт.

Дистанционный дисплей Digi Trak® Mark III ® 1 шт.

Зарядное устройство 1 шт.

Аккумуляторная батарея 3 шт.

Специальный кейс для хранения и транспортировки 1 шт.

Зонд-излучатель "желтый" 1 шт.

2.6 Комплект расходных материалов, монтажного инструмента и аксессуаров

Ключи Rigid для скручивания/раскручивания штанг 1 комплект

Комплект универсальных буксировочных захватов (диаметры 63мм, 110мм, 160мм, 225мм) 1 комплект

Смазка резьбы буровых штанг 1 ведро

Набор шестигранных ключей 1 комплект

Набор ключей американского стандарта 1 комплект

Серьга 2 шт.

Комплект для определения вязкости бурового раствора 1 комплект

Комплект фильтров для буровой установки 1 комплект

Бентонит UNI-GEL 6 тонн

Полимер UNI-PAC (песок) 1 мешок

Полимер UNI-PHPA (глина) 2 мешка

UNI-VIS (биополимер, повышает несущую способность) 2 мешка

2.7 Комплект технической документации

Руководство оператора бурового комплекса 1 шт.

Рекомендации по приготовлению буровых растворов 1 шт.

Руководство по локационному оборудованию 1 шт.

Условия поставки

Максимальная стоимость ____________ рублей

Условия оплаты Срок поставки Шефмонтаж НСУ Входит в стоимость

Ввод в эксплуатацию Входит в стоимость

Обучение персонала с выдачей квалификационных удостоверений, соответствующих требованию Градостроительного кодекса РФ Входит в стоимость

Поставщик:Покупатель

_____________________________________________

М.П.М.П.

Похожие работы:

«ВВЕДЕНИЕ Мы живем на стыке двух тысячелетий, когда человечество вступило в эпоху новой научно-технической революции. К концу двадцатого века люди овладели многими тайнами превращения вещества и энергии и сумели использовать эти знания для улучшения своей...»

«HYPERLINK http://www.smartcable.ru/news/66-17-05-2016 SC&T СПЕЦЗАЩИТА AHD/HDCVI/HDTVI ОТ У-ГРОЗЫ 16.05.2016 19:21 Многоканальная и многоуровневая грозозащита цепей передачи видеосигналов AHD/HDCVI/HDTVI Многокан...»

«ООО УК "Метизник-6" Ответственный за информацию Н.Н.КолтакчиИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ Общее Наименование работ (услуг) Вид услуги I. Работы, необхо...»

«13 ноября 2012г. Приложение 6-а Результаты контроля знаний при самообследовании ООП СПО Код образовательной программы: 160901.51 (очная форма обучения) Наименование образовательной программы: "Техническая эксплуатация ЛА и двигате...»

«Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Авиамоделирование" Автор программы Готовцев Степан Егорович, педагог допол...»

«Бриф на разработку логотипа № Вопросы ОтветыИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 1 Название компании:   2 Контактная информация: адрес, телефон, контактное лицо 3Род деятельности компании: 4 Описание продуктов / услуг: 5 Описание целевой группы: География – страна, регион, город Возраст Пол Общественный класс П...»

«Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым ГБПОУ РК "Керченский политехнический колледж" Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОУД. 10 Обществознание Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и...»

«Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.04.2008 N 78 Об установлении перечня заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, и признании утратившими силу...»







 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.