WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Председатель конкурсной комиссии ОАО «Аэрофлот» Д.Ю. Галкин ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ Открытый запрос предложений в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию ...»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель конкурсной комиссии

ОАО «Аэрофлот»

________________________ Д.Ю. Галкин

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Открытый запрос предложений

в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматики и безопасности (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, и управления эвакуацией при пожаре, систем охранного видеонаблюдения (теленаблюдения), систем контроля и управления доступом) на объектах ОАО «Аэрофлот».

Москва 2014 г.

Настоящим ОАО «Аэрофлот» (далее - Заказчик) приглашает Вас, представить свое предложение (далее - Предложение) в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматики и безопасности (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, и управления эвакуацией при пожаре, систем охранного видеонаблюдения (теленаблюдения), систем контроля и управления доступом) на объектах ОАО «Аэрофлот», на изложенных в настоящей документации о закупке (далее - Документация) условиях.

Максимальная стоимость работ – 34 712 797, 56 (Тридцать четыре миллиона семьсот двенадцать тысяч семьсот девяносто семь) рублей 56 копеек в год с учетом НДС.

В своем Предложении Участник должен указать понижающий коэффициент в формате сотых долей (например, 0,00).

Дата и время представления Предложения до 15 октября 2014 года

до 12 часов 00 минут по московскому времени

Дата, время и место рассмотрения предложений 16 октября 2014 года

с 15 часов 00 минут по московскому времени

по адресу: 141441, г. Москва, Международное ш., д. 31,  стр. 1, пом. 6-90

Дата, время и место подведения итогов до 30 октября 2014 года

15 часов 00 минут по московскому времени

по адресу: 141441, г. Москва, Международное ш., д. 31,  стр. 1, пом. 6-90

Способ закупки открытый запрос предложений

Срок действия договора 2015-2018 гг.

Период выполнения работ 36 месяцев, с 01.04.2015 по 31.03.2018

Запросы участников о разъяснении положений настоящей Документации принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации на имя директора департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1, ул. Авиационная, стр. 6, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00 (время московское) или в форме электронного документа по e-mail: asharikov@aeroflot.ru.

Ответственный за приемку документации: Гарнов Алексей Викторович

телефон: (499) 500 -73-74, (495) 664-12-30, факс: (499) 500-76-71 e-mail: agarnov@aeroflot.ru Россия, 141126, Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус №5, Департамент управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн. 309

Оглавление

TOC \o "1-3" \h \z \u ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ41. Общие условия42. Участники63. Представление Предложений64. Рассмотрение Предложений9

5.Заключительные положения11Приложение № 114Приложение № 216Приложение № 333

Приложение № 435

Приложение № 560

Приложение №6…………………………………………………………………………..…61

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ1. Общие условияОткрытый запрос Предложений

Настоящий документ представляет собой открытый запрос, адресованный неопределенному кругу лиц, выступить с Предложениями в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматики и безопасности (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, и управления эвакуацией при пожаре, систем охранного видеонаблюдения (теленаблюдения), систем контроля и управления доступом) на объектах ОАО «Аэрофлот», в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2) и настоящей Документацией. Настоящая Документация не является офертой (за исключением положений пункта 5.2 относительно заключения соглашения о конфиденциальности) или запросом принять участие в торгах и имеет целью довести до Участников заинтересованность Заказчика в заключение договора и предложить Участникам сформулировать и представить Заказчику свои оферты (Предложения) в отношении таких договоров.

Процедура направления Предложений и рассмотрения представленных Предложений регулируется законодательством Российской Федерации и положениями Документации. Настоящая Документация не должна расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и, соответственно, статьи 447-449 Гражданского Кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе, к настоящей Документации не применяются.

Соответствие открытому запросу предложений

Предоставление Предложений является выражением согласия Участника со всеми положениями настоящей Документации и представляет собой заявку на участие.

Соответствие требованиям, изложенным в настоящей Документации, является условием для подготовки Ваших Предложений. Однако Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отклонить требование соответствия условиям Документации в отношении всех или любых Предложений.

Предложения не будут рассматриваться, если они не направлены в адрес Заказчика вместе со всей информацией, требуемой в соответствии с настоящей Документацией, в срок и по адресу, указанному в Документации. Любые Предложения, которые будут получены после указанного времени, рассматриваться не будут, и будут возвращены невскрытыми соответствующему отправителю.

Право отказа: Изменения и дополнения

Заказчик сохраняет за собой право по собственному усмотрению отказаться от принятия всех Предложений, сделанных в соответствии с настоящей Документацией, а также аннулировать оценку Предложений. Заказчик не связывает себя обязательством принять любое или все из полученных Предложений.

В ходе переговоров Заказчика с предпочтительным Участником, выбранным им в соответствии с настоящей Документацией, выдвижение условий изначально не входивших в настоящую Документацию или Предложение Участника, не является контрофертой, а представляет собой исключительно предложение обсудить возможность включения такого условия в договор. Отклонение одной из сторон такого дополнительного условия в ходе переговоров не считается отказом от заключения договора, а считается отклонением исключительно такого условия. По отклонению такого условия, стороны продолжают переговоры. Однако Заказчик оставляет за собой право после выбора предпочтительного Участника и начала переговоров в отношении заключения договора в любой момент прекратить переговоры с таким Участником и начать переговоры с другим предпочтительным Участником или отказаться от заключения договора, включая, но, не ограничиваясь, по причине неполучения необходимых корпоративных одобрений.

Заказчик не принимает претензий Участников, а также не несет никакойматериальной или иной ответственности перед ними в связи с отказом принять или принятием любых или всех Предложений, а также в связи с прекращением переговоров с предпочтительным Участником и отказом от заключения договора. Заказчик не обязан предоставлять каких-либо обоснований своего решения.

Заказчик вправе в любое время до окончательной даты предоставленияПредложений внести изменения в документы, составляющие настоящую Документацию, оформив их как дополнение или изменение. Такое дополнение или изменение будет считаться частью Документации после рассылки его Заказчиком всем получателям оригинала Документации

Ни выражение интереса Участника, ни предоставление Предложений и любых документов или другой информации, ни принятие их Заказчиком, ни любая корреспонденция, обсуждения, встречи или другой обмен информацией между Участником и Заказчиком, ни решение Заказчика относительно того, что Участник соответствует квалификационным требованиям настоящей Документации, не возлагают на Заказчика обязательства выбрать конкретного Участника в качестве лучшего, и не дают право Участнику на возмещение или компенсацию любых затрат или расходов, понесенных им в связи с выражением его интереса и представления Предложения в соответствии с настоящей Документацией.

Расходы

Участники самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с представлением Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы по рассмотрению настоящей Документации и подготовку Предложений.

Заказчик несет расходы по составлению Документации и проведению анализа Предложений, включая, но не ограничиваясь, расходы на подготовку и рассылку Документации и рассмотрение представленных Предложений.

Этапы представления Предложений

Предложения представляются и рассматриваются в один этап.

Участники представляют Предложения, содержащие следующие параметры:

Квалификационная документация Участника в соответствии с пунктом 3.3.1 ниже;

Коммерческое предложение в соответствии с пунктом 3.3.2 ниже.

2. УчастникиТребования к Участникам

Предложения должны быть поданы юридическими лицами (Участники), учрежденными в соответствии с законодательством Российской Федерации или с законодательством других стран.

Участник не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, быть признан несостоятельным (банкротом). Также, относительно Участника не должно быть заявлено исков о признании несостоятельным (банкротом). Участником не может являться фирма, на имущество которой наложен арест по любым основаниям и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

Один Участник имеет право подать только одно Предложение.

Участник не должен иметь отрицательного опыта работы с ОАО «Аэрофлот», либо с другими крупными компаниями.

Статус Участника: Лицензии и одобрения

Лицо, которое представило Предложение, приобретает статус Участника после получения и регистрации Предложения Заказчиком.

Участник должен представить в составе Предложения копии всех необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), допусков саморегулируемой организации для производства работ на объектах авиационной инфраструктуры, одобрений и других разрешений государственных органов Российской Федерации и (или) иных стран (если применимо) для осуществления им или привлекаемыми им лицами деятельности, необходимой для выполнения принимаемых им на себя обязательств в соответствии с настоящей Документацией, Предложением Участника и планируемым к заключению в соответствии с настоящей Документацией договором.

3. Представление ПредложенийЯзык и экземпляры Предложения

Все представляемые Участниками документы и сведения, включая Предложения, должны быть составлены на русском языке. Если какие-либо сведения или документы представляются на другом языке, они должны сопровождаться переводом на русский язык.

Предложения должны представляться в одном экземпляре.

Адрес и способ доставки Предложений

Предложения должны направляться с доставкой либо нарочным, либо курьерской службой так, чтобы Предложения были получены Заказчиком не позднее 12-00 часов дня по московскому времени 15 октября 2014 г. Все полученные в надлежащие сроки Предложения будут вскрыты только по истечении указанного времени. Предложения, полученные после указанного времени, рассматриваться не будут и будут возвращены их отправителю в нераспечатанном виде (по требованию).

Предложения представляются в запечатанном конверте с четким указанием реквизитов Участника, надежно прикрепленным к конверту, и должны содержать следующую надпись:

«Предложение в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматики и безопасности (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, и управления эвакуацией при пожаре, систем охранного видеонаблюдения (теленаблюдения), систем контроля и управления доступом) на объектах ОАО «Аэрофлот»».

Предложения должны направляться по адресу: Россия, 141126, Московская область, аэропорт Шереметьево-1, корпус №5, Департамент управления закупочной деятельностью ОАО «Аэрофлот», комн.309

Содержание квалификационной документации и Коммерческого Предложения

Квалификационная документация должна включать в себя:

а)Оригинал заполненной по установленной форме Анкеты Участника (поформе, приложенной к настоящей Документации (Приложение № 1) в двух экземплярах (один из которых не прошивается со всеми листами Предложения, а идет отдельным файлом).

б)Оригинал Расписки по форме Приложения № 6 о согласии Участника со всеми условиями указанными в настоящей Документации, техническом задании и согласии Участника подписать договор в редакции Приложения № 3 в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента передачи договора Заказчиком.

в)Документы, подтверждающие статус Участника:

копии учредительных и регистрационных документов с приложением имеющихся изменений (нотариально заверенные копии) для юридических лиц;

или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона для индивидуальных предпринимателей;

или документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право конкретного Участника закупки участвовать в открытом запросе предложений от имени группы лиц, в том числе, подавать предложения, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор и т.п. (для группы лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе (на официальном сайте заказчика и (или) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о проведении открытого запроса предложений;

или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого запроса предложений;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника открытого запроса предложений выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Предложения, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени Участника закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки, заверенную печатью Участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма предложений (оригинал или нотариально заверенную копию);

заверенные руководителем организации сведения об отсутствии/наличии аффилированности Участника закупки с работниками ОАО «Аэрофлот» и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры);

заверенные руководителем организации сведения в отношении всей цепочки собственников Участника, включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения №5 к настоящей Документации;

копии свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках работ, услуг.

в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к лицензируемой деятельности, заверенные нотариально копии соответствующих лицензий, патентов, сертификатов соответствий и т.п.;

информация об аналогичных проектах (работах, услугах), реализованных за последние три года, в т.ч. в ОАО «Аэрофлот» (представляется при наличии такого опыта, в случае его отсутствия этот факт также декларируется участником в свободной письменной форме);

подтверждение наличия необходимых ресурсов, в т.ч. инженерно-технического персонала, с постоянным проживанием (регистрацией) в Москве или Московской области, для выполнения работ/оказания услуг по тематике настоящей Документации;

сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий-изготовителей требованиям, установленным в настоящей документации, если таковые требования были установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 (Пяти) % объема поставок (работ, услуг) Участником привлекаться не будут;

информация в письменном виде об отнесении участника к субъектам малого и среднего предпринимательства

Коммерческое предложение должно быть представлено по форме Приложения № 3 к настоящей Документации и включать в себя:

стоимость работ с учетом понижающего коэффициента;

понижающий коэффициент в формате сотых долей (например, 0,00);

срок, в который Участник готов приступить к выполнению работ по заявкам Заказчика;

подтверждение принятия Участником условий и редакции проекта договора (Приложение №3);

обоснование применяемого коэффициента снижения.

Стоимостные условия Предложения, порядок формирования цены договора:

Цена договора в предложении должна включать все необходимые виды расходов, налогов и других обязательных платежей;

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - согласно условиям приложенного проекта договора (Приложение №4).

Вопросы по содержанию Документации

В случае возникновения каких-либо вопросов в отношении Документации, Участники могут направить запрос Заказчику. Запросы участников о разъяснении положений настоящей Документации принимаются в письменном виде за подписью руководителя организации на имя директора департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений Шарикова Андрея Леонидовича по адресу: 141126 Московская область, аэропорт Шереметьево-1, здание УМЛ, помещение 1.16, по рабочим дням: с понедельника по четверг – с 10:00 по 16:00 (время московское) или в форме электронного документа по e-mail: asharikov@aeroflot.ru. Вопросы считаются надлежащим образом направленными, если они получены не позднее 13 октября 12 часов 00 минут по московскому времени 2014 года.Все ответы на вопросы общего характера будут направляться обратившемуся Участнику без размещения в единой информационной системе.

4. Рассмотрение ПредложенийРегистрация Предложений

Заказчик регистрирует все Предложения немедленно после их получения с указанием времени и даты их получения.

При необходимости Заказчик выдает расписку о получении конверта.

Рассмотрение Предложений

Рассмотрение Предложений будет осуществляться в условиях полной конфиденциальности до момента принятия решения Заказчиком. Участники или их представители не имеют права присутствовать при рассмотрении Предложений Заказчиком.

При рассмотрении Предложений будет учитываться только та информация, которая представлена в Предложениях.

При оценке будет определено, являются ли Предложения полными. Заказчик может, но не обязан обратиться с запросом к Участнику для пояснений, внесения необходимых дополнений и исправлений арифметических ошибок.

Внесение изменений в Предложение после его вскрытия не допускается. При этом, однако, разъяснения и уточнения, не меняющие суть предложения, могут быть приняты Заказчиком по его единоличному усмотрению. Заказчик оставляет за собой право запросить у любого из Участников уточнения их Предложений.

Критерии оценки и сопоставления предложений

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Предложений, поданных Участниками открытого запроса предложений, в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями:

№ п/п Наименование Критерии оценки Количество баллов

1 Стоимость, предложенная участником закупки см. примечание 0-10

2 Наличие производственной базы см. примечание 0-5

3 Местоположение производственной базы по отношению к месту производства работ до 20 км

от 20 до 50 км

свыше 50 км 5

3

0

4 Наличие квалифицированного персонала (рабочих, ИТР, управляющего персонала)

см. примечание 0-10

5 Возможность оперативного реагирования на сбойные и аварийные ситуации да

нет 5

0

6 Наличие собственной лаборатории по испытаниям и измерениям (для электромонтажных работ) да

нет 10

0

7 Наличие в штате организации специалиста по сметной и финансовой документации да

нет 5

0

8 Наличие претензий со стороны ОАО «Аэрофлот» да

нет 0

5

9 Сведения об имеющемся опыте сотрудничества с ОАО «Аэрофлот» нет опыта

до 3 лет

от 3 до 5 лет

свыше 5 лет 0

1

3

5

10 Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом настоящей Документации за последние три года См. примечание 0-10

11 Дополнительные предложения участника, улучшающие условия выполнения работ по предмету открытого запроса предложений См. примечание 0-10

12 Регистрация и место расположения организации г. Москва, Московская область да

нет 5

0

13 Возможность выполнения функции генерального подрядчика да

нет 5

0

Максимальное количество баллов – 90.

Показатель 1: Стоимость, предложенная участником закупки. Баллы начисляются в следующем порядке: максимальная стоимость - 0 балл; минимальная стоимость – 10 баллов; промежуточные начисляемые баллы рассчитываются методом интерполяции, линейным способом.

Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.

a – Максимальная стоимость (цена договора)

b – Стоимость предложенная участником

с – Минимальная стоимость предложенная участником

(а – b)/ a-c = баллы участника b

10

Показатель 2: Наличие производственной базы. Подтвердить наличие и исправное состояние производственных зданий, станков, ручного электроинструмента, строительной техники. Подтвердить наличие территории для размещения производственной базы. Баллы по показателю присваиваются от 0 до 5 в зависимости от степени детализации предоставленной информации. Максимальное количество баллов присваивается участнику, представившему наиболее детализированную и содержательную информацию, путем сравнения предложений участников открытого запроса предложений. Минимальное количество баллов присваивается участнику, не представившему информацию.

Максимальное значение показателя составляет 5 баллов.

Показатель 4: Наличие квалифицированного персонала (рабочих, ИТР, управляющего персонала). (Оценивается количество сотрудников, задействованных при исполнении контракта, имеющих профессиональные навыки по предмету торгов, в том числе исполняющих обязанности по гражданско-правовому договору. Баллы по показателю выставляются от 0 до 10 в зависимости от сведений, представленных в Предложениях, путем пропорционального деления, при условии присвоения максимального бала участнику, в штате которого находится наибольшее кол-во сотрудников, задействованных при исполнении контракта, имеющих профессиональные навыки по предмету торгов, в том числе исполняющих обязанности по гражданско-правовому договору. Сведения подтверждаются выпиской из штатного расписания, заверенными Участником копиями договоров, дипломов, свидетельств и т.д., 0 баллов присваивается участнику, который не представил подтверждающие документы).

Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.

Показатель 10: Наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом настоящей Документации за последние три года. (Оценивается опыт оказанных услуг, аналогичных предмету открытого запроса предложений за указанный в Документации период. Подтверждающие документы могут быть представлены в виде отдельного Приложения к заявке на участие в открытом запросе предложений (копии государственных контрактов, договоров с коммерческими заказчиками и т.д.). Баллы по показателю выставляются от 0 до 10 в зависимости от сведений, представленных в заявках, путем пропорционального деления, при условии присвоения максимального балла участнику, оказавшему в указанный период наибольшее количество услуг, по предмету открытого запроса предложений. Участнику, который не представил подтверждающие документы, присваивается 0 баллов).

Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.

Показатель 11: Дополнительные предложения участника, улучшающие условия оказания услуг по предмету открытого запроса предложений (Оцениваются сведения и детальность описания дополнительных технологий/средств оказания услуг. Баллы по показателю присваиваются от 0 до 10 в зависимости от степени детализации и содержательной проработанности предложения. Максимальное количество баллов присваивается наиболее детализированной и содержательно проработанной заявке, путем сравнения предложений участников открытого запроса предложений).

Максимальное значение показателя составляет 10 баллов.

Заключение договора

После выбора Заказчиком Участника, чья заявка, по мнению Заказчика, в максимальной степени отвечает целям, задачам и интересам Заказчика, такой предпочтительный Участник и Заказчик проведут переговоры об условиях и, если сочтут результаты переговоров приемлемыми для Сторон, подпишут соответствующий договор (или договоры) в соответствии с настоящей Документацией и заявкой Участника.

В ходе переговоров стороны могут прийти к соглашению об изменении некоторых условий настоящей Документации или Предложения Участника. Ни одна из сторон не имеет права настаивать на изменении условий, изложенных в настоящей Документации или Предложении Участника, если другая сторона возражает против изменения таких условий, причем такое возражение не считается отказом от заключения договора и не влечет за собой прекращения переговоров.

4.4.3. Срок подписания договора Участником, Предложение которого признано наилучшим: не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты направления данного договора Участнику, а в случае не подписания – считать Участника уклоняющимся от заключения договора.

Заключительные положения Все Приложения к настоящей Документации являются его неотъемлемой частью и составляют единый документ.

Конфиденциальная информация.

Информация, которая будет предоставляться Вам Заказчиком в связи с настоящей Документацией или в связи с заключением договора, предусмотренного в настоящей Документации и Вашем Предложении, информация о том, что с Вами ведутся переговоры или обсуждения о возможном заключении договора с Заказчиком в соответствии с настоящей Документацией, или о любых условиях или иных фактах, относящихся к такому возможному договору, включая его статус, должна расцениваться как принадлежащая Заказчику конфиденциальная информация (Конфиденциальная информация). Конфиденциальная информация является коммерческой тайной Заказчика в смысле ст. 139 Гражданского кодекса РФ.

Вы соглашаетесь с тем, что Конфиденциальная информация будетиспользоваться исключительно для целей рассмотрения настоящей документации и составления Ваших заявок, а также переговоров с Заказчиком в отношении заключения договора в соответствии с настоящей Документацией и Вашей заявкой. Такая Конфиденциальная информация будет сохраняться Вами в строгой конфиденциальности.

В случае направления нам Вашего Предложения, Вы подтверждаете свое согласие быть связанным условиями настоящего пункта 5.2, между Заказчиком и Вами будет считаться заключенным соглашение о конфиденциальности на условиях настоящего пункта 5.2. Такое соглашение о конфиденциальности будет регулироваться правом Российской Федерации.

Недействительность каких-либо положений настоящей Документации в силу противоречия их императивным нормам законодательства Российской Федерации или по иному основанию не влечет за собой недействительности иных положений Документации, а также недействительность заключенных в соответствии с ним договоров.

Приложение № 1к Открытому запросу предложений

в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматики и безопасности (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, и управления эвакуацией при пожаре, систем охранного видеонаблюдения (теленаблюдения), систем контроля и управления доступом) на объектах ОАО «Аэрофлот»

АНКЕТА УЧАСТНИКА

процедуры закупки: «__________________________».

Полное и краткое наименование организации в соответствии с Уставом и организационно - правовая форма ________________________________________.

Юридические реквизиты

Страна регистрации Юр. адрес Факт. адрес Телефон Факс E-mail Банковские реквизиты

ИНН / КПП организации ОГРН № расчетного счета Наименование Банка Корр. счет БИК Регистрационные данные

Дата, место и орган регистрации Учредители Профиль деятельности ОКПО

ОКВЭД Отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства 4.2. Свидетельство о государственной регистрации – приложить копию.

4.3. Устав (Положение), учредительный договор – приложить копию.

4.4. Лицензии – приложить копию.

4.5. Допуск саморегулируемой организации для производства работ на объектах авиационной инфраструктуры - приложить копию

Краткая историческая справка о деятельности организации - приложить.

Финансовое положение организации

6.1. Балансовые отчеты с отметкой налоговой инспекции – приложить копии.

6.2. Справка, об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, заверенную налоговым органом – приложить копии.

6.3. Справки об оплаченном уставном капитале – приложить копии.

6.4. Материалы аудиторских проверок – приложить копии.

Контактное лицо.

Фамилия, имя, отчество.

Телефон, факс, e-mail.

Настоящим Участник подтверждает правильность всех данных, указанных в Анкете и согласие со всеми условиями, изложенными в «Документации о закупке к открытому запросу предложений в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматики и безопасности (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, и управления эвакуацией при пожаре, систем охранного видеонаблюдения (теленаблюдения), систем контроля и управления доступом) на объектах ОАО «Аэрофлот»».

Руководитель организации ___________________ ________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ___________________ ______________________

М.П. (подпись) (Ф.И.О)

Приложение № 2к Открытому запросу предложений

в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматики и безопасности (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, и управления эвакуацией при пожаре, систем охранного видеонаблюдения (теленаблюдения), систем контроля и управления доступом) на объектах ОАО «Аэрофлот»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

П№ п/п Перечень основных требований Содержание требований

1 Наименование работ Выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, а также аварийному ремонту при выходе из строя оборудования систем автоматики и безопасности на объектах ОАО «Аэрофлот», в соответствии с техническим заданием.

2 Заказчик ОАО «Аэрофлот»

3 Адрес выполнения работ Согласно приложению №8 к настоящему

техническому заданию

4 Основание для разработки технического задания План технической эксплуатации и ремонта на период с 2015 год. – 2018 год.

5 Основные требования к выполнению работ (СНиП, ГОСТ, нормативные документы и т.д.) Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (далее ТО и ППР) систем автоматики должны быть организованы на каждом объекте с момента ввода этих систем в эксплуатацию.

ТО и ППР выполняется в соответствии с требованиями заводов изготовителей, «ПТЭЭП» №6 от 13.01.2003 Министерство Энергетики РФ, «МПОТЭЭ» №328н от 24.07.2013 утверждены Приказом Минтруда и соцзащиты РФ, РД 009-01-96 приказом МА «Системсервис» №25 от 25.09.1996, РД 009-02-96 приказом МА «Системсервис» №25 от 25.09.1996, РД 78.36.004-2005 утв. МВД РФ 23.12.2004, РД 78-145-93 № 20/4/28 от 12.01.1993 согласованно СПАСР МВД РФ, РД 34.49.501-95 утверждено РАО ЕС России 29.12.1995 и других действующих нормативных документов на территории РФ.

ТО и ППР проводятся с целью поддержания систем автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Выполнение требований настоящего технического задания и условий договора должно обеспечить исправность и работоспособность систем автоматики на объектах Заказчика, а также надежность и эффективность их функционирования при эксплуатации.

Системы автоматики должны находиться постоянно в дежурном режиме работы в период их эксплуатации.

6 Общие положения

- основные задачи ТО и ППР

- обязанности обслуживающего персонала.

- общие требования к технической документации.

• контроль технического состояния систем автоматики;

• проверка соответствия систем автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

• ликвидация последствий воздействия на системы автоматики неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

• выявление и устранение причин ложных срабатываний систем автоматики;

• определение предельного состояния систем автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования;

• анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем автоматики, а также их надежности при эксплуатации;

• проведение работ по улучшению функционала систем безопасности совместно с разработчиком и изготовителем аппаратно-программных средств;

• разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР систем автоматики.

• проведение плановых профилактических работ;

• устранение неисправностей;

• оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

Прочие работы:

• устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

• монтаж систем автоматики и сигнализации;

• пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

и другие работы текущего характера по заявкам Заказчика.

• по заявке Заказчика возможно проведение работ капитального характера.

ТО и ППР производятся по договору со специализированной организацией (далее - Подрядчик), имеющей лицензии органов управления ГПС на данный вид деятельности.

Периодичность ТО и ППР должна быть установлена в период сдачи-приемки монтажно-наладочных работ в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на технические средства обслуживаемых систем автоматики и указана в договоре согласно графика выполнения работ.

На объектах все виды работ по ТО и ППР, а также по содержанию систем автоматики выполняются по договору организациями, имеющими лицензию органов управления Государственной противопожарной службы на право выполнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем автоматики.

Контроль за соблюдением регламентов ТО и ППР, своевременностью и качеством выполнения работ Подрядчиком возложен на лицо, ответственное за эксплуатацию систем автоматики.

Представители Подрядчика обязаны знать устройство и принцип работы систем автоматики на объекте, знать и выполнять требования нормативных документов, инструкций по эксплуатации систем автоматики.

Представители Подрядчика, осуществляющие ТО и ППР систем автоматики, должны производить регламентные работы в установленные сроки и вести соответствующую эксплуатационную документацию.

Запрещается в процессе эксплуатации отключать системы автоматики, а также вводить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектно-сметной документации.

Подрядчик обязан получить (под роспись) у Заказчика программу «Программа инструктажа в области охраны окружающей среды для работников подрядных организаций» и провести инструктаж с работниками своей организации, выполняющими работы на объектах Заказчика. Исполнитель обязан пройти инструктаж по охране окружающей среды не позднее 5 дней с момента заключения договора.

На объектах оборудованных системами автоматики должны быть разработаны инструкции по эксплуатации для обслуживающего персонала и инструкции для дежурного (оперативного) персонала.

На все объекты, оборудованные системами автоматики, в наличии у подрядчика должна быть следующая документация:

а) проектно-сметная документация (акт обследования);

б) исполнительная документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;

в) акт приемки установки в эксплуатацию;

г) паспорта на технические средства имеющейся установки;

д) ведомость смонтированного оборудования;

е) инструкции по эксплуатации систем автоматики;

ж) регламент работ;

з) план-график ТО и ППР;

и) журнал учета работ по ТО и ППР систем автоматики;

к) график дежурства оперативного (дежурного) персонала;

л) журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом;

м) журнал учета неисправностей установки;

н) должностные инструкции для дежурного (оперативного) персонала, ответственного лица за ТО и ППР, договор с Подрядчиком на ТО и ППР.

В случаи отсутствия перечисленных документов Подрядчик восстанавливает их своими силами.

После проведения текущего ремонта оборудования заказчика подрядчик предоставляет исполнительную документацию, согласованную с заказчиком.

Перечень и содержание эксплуатационной документации на системы автоматики могут быть изменены заказчиком в зависимости от конкретных условий.

7 Порядок приемки и обследования объектов по ТО и ППР

Принятию на ТО и ППР предшествует первичное обследование систем автоматики на объекте с целью определения ее состояния.

Подрядчик обязан:

• приступить к первичному обследованию объектов Заказчика, не позднее пяти рабочих дней после заключения договора.

• провести первичное обследование на всех объектах Заказчика в течении десяти рабочих дней

• направить на первичное обследование квалифицированных специалистов, аттестованных по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

• соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

Для участия в комиссии по проведению обследования Заказчик предоставляет (при наличии):

• эксплуатационные документы на системы автоматики, проект (акт обследования), комплект приемо-сдаточных документов в соответствии с действующими нормами на монтаж;

• оформление допуска Подрядчику и представителям других организаций, участвующим в первичном обследовании, на территорию объекта;

• проинструктировать перед началом работы сотрудников компании по Правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

Работы по первичному обследованию состоят из:

• проверки наличия эксплуатационной, проектной и приемо-сдаточной документации; • проверки соответствия монтажа систем автоматики рабочему проекту (акту обследования); • проверки работоспособности установки в целом. • составления перечня оборудования по каждому объекту.

По результатам обследования составляется Акт первичного обследования систем автоматики и Акт на выполненные работы при первичном обследовании (приложение № 1).

На систему автоматики, находящуюся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектная ведомость (приложение № 2).

Факт приема Подрядчиком системы автоматики на ТО и ППР оформляется двухсторонним актом с Заказчиком.

После заключения договора на ТО и ППР Подрядчик заполняет паспорт системы автоматики (приложение № 3), оформляет в 2 экземплярах Журнал регистрации работ на ТО и ППР (приложение № 4), График проведения ТО и ППР (приложение № 5), Технические параметры работоспособности системы автоматики (приложение № 6).

Перечень технических средств, входящих в систему автоматики и безопасности, подлежащих ТО и ППР, приведен в приложении № 7.

8 Организация и порядок проведения работ по ТО и ППР

- исполнитель обязан

- заказчик обязан

Работы по ТО и ППР проводятся в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ППР, согласованным с Заказчиком.

Перед началом работ оформить допуск командированных работников для производства работ на объекте в соответствии с требованиями ПТЭЭП глава 1.7, МПОТ (ПБ) ПЭЭ глава 12.

Для устранения отказа систем автоматики в межрегламентный период Подрядчик обязан обеспечить круглосуточное присутствие на объектах «Шереметьево» дежурного персонала в количестве не менее трех человек (из них один ИТР), на объектах г. Москвы не менее двух человек.

Работы по ТО выполняются специалистами не входящими в дежурную службу.

Руководитель группы должен быть из числа инженерного состава.

Вызов Подрядчика Заказчиком при выходе из строя оборудования осуществляется круглосуточно.

Подрядчик обязан по вызову Заказчика немедленно отбыть на объект для устранения отказа системы автоматики, так как может повлечь за собой нанесение большого материального ущерба (угроза затопления системой пожаротушения, порча материальных ценностей и т. п.), гибель людей, а также на особо важные объекты. Заказчик до прибытия Подрядчика должен принять меры по приостановке или уменьшению действия факторов, наносящих ущерб.

Подрядчик, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов (произвольная форма).

Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР, один экземпляр которого храниться у Заказчика, другой у Подрядчика.

Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации систем автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон. Описание выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать регламентам. Записи должны констатировать следующий вывод: «Система (системы) автоматики сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению».

Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Подрядчика и Заказчика.

• производить замену неисправных датчиков, извещателей и других приборов и оборудования после их выявления в течение суток, на однотипные, исправные и проверенные;

• проводить ТО и ППР в полном объеме, предусмотренном регламентами, в установленные сроки;

• проводить ТО и ППР персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств, под контролем Заказчика; • соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у Заказчика;

• проводить мониторинг (осмотр) объектов для предотвращения ложных срабатываний, в следствии повреждения их третьими лицами;

• докладывать об обнаруженных повреждениях или хищений Заказчику и о сроках их устранения.

• вносить изменения в исполнительную документацию при замене или изменении наименования оборудования на объектах.

• осуществлять приемку работ (при условии полного выполнения в соответствии с регламентами) после выполнения Подрядчиком ТО и ППР, подтверждая это записью в Журнале регистрации работ;

• осуществлять эксплуатацию систем автоматики в соответствии с действующими нормативными и техническими документами;

• оказывать содействие (в случае необходимости) при оформлении допуска Подрядчику на территорию объекта;

• предоставлять Подрядчику необходимую документацию по системам автоматики, эксплуатирующимся на объект.

9 Примечание Приложения к техническому заданию:

Приложение № 1 – Форма «Акт первичного обследования систем автоматики».

Приложение № 2 – Форма «Дефектная ведомость на технические средства системы автоматики».

Приложение № 3 – Форма «Паспорт системы автоматики».

Приложение № 4 – Форма «Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем автоматики».

Приложение № 5 – Форма «График проведения ТО и ППР систем автоматики».

Приложение № 6 – Форма «Технические параметры работоспособности систем автоматики».

Приложение № 7 – Перечень технических средств систем автоматики, подлежащих ТО и ППР.

Приложение № 8 – Список объектов.

Начальник отдела эксплуатации ДСЭЗиС П.А. Блохин

Ведущий инженер отдела эксплуатации ДСиЭЗиС Ю.В.Гонтар

Начальник отдела ДУАБ В.С. Шихов

Приложение № 1.

к Техническому заданию

АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

г._______________ «_____» ______________ 20 __ г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Заказчика _____________________________________________________________________________________________

( наименование предприятия)

в лице _____________________________________________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

с одной стороны и представитель Подрядчика ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

с другой стороны составили настоящий акт о том, что при обследовании систем автоматики _____________________________________________________________________________________________

(наименование систем и технических средств)

смонтированных_______________________________________________________________________

(наименование наладочной организации, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному _____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

( наименование проектной организации, дата выпуска проекта)

налаженной___________________________________________________________________________________

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

техническое состояние системы (технических средств) ___________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом) проектная и техническая документация ____________________________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Заказчик Подрядчик

___________________ _____________________

АКТ

на выполненные работы по первичному обследованию систем автоматики

г.______________ «_______»__________________20____г.

Подрядчик, его адрес и банковские реквизиты

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Заказчик, его адрес и банковские реквизиты

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Наименование систем и технических средств Количество Цена за единицу Общая стоимость по договору

______________________________________________________________________________________________

(общая сумма прописью)

Заказчик Подрядчик

__________________ _____________________

(подпись, фамилия, и. о.) (подпись, фамилия, и. о.)

М.П. М.П.

Приложение № 2

к Техническому заданию.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ

№№ п/п

Наименование систем,

Технических средств, их состояние Неисправный узел, деталь, элемент Проявление дефекта

____________________________________________________________________________________________

Выводы и предложения:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Подрядчик _____________________________________________________________________________________________

(должность, ф. и. о., подпись)

Приложение № 3

к Техническому заданию

ПАСПОРТ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ

1. Общие сведения

Наименование предприятия Заказчика ______________________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование

защищаемого

объекта

Тип

системы

Условный номер

системы

Наименование проектной

организации,

номер

проекта, дата

Наименование

организации,

выполнившей

монтаж и наладку,

дата сдачи в

эксплуатацию

2.Состав системы автоматики

Условный

номер

системы Наименование технических

средств системы Количество

технических

средств в системе Год выпуска

Дата освидетельствования систем автоматики

3. Условия технического обслуживания

Количество извещателей (оросителей), устанавливаемых на высоте:

от 5-ти до 8-ми метров_______ от 8-ми до 15-ти метров_______

свыше 15-ти метров________

Наличие средств подъема на высоту _____________________________________________________________________________________________

Категория защищаемых помещений по электробезопасности _____________________________________________________________________________________________

Другие сведения _____________________________________________________________________________________________

4.Сведения о проведенных заменах технических средств системы автоматики

Условный номер системы Наименование замененного технического средства, узла, элемента ДДата Основание для замены

Паспорт составлен Согласовано

____________________ ___________________________

(должность, ф. и. о.) (должность, ф. и. о.)

« »_____________20_г. «__»_____________20_г.

Приложение № 4

к Техническому заданию

ЖУРНАЛ

регистрации работ по ТО и ППР систем автоматики

______________________________________________________________________________________

( предприятие - Подрядчик)

______________________________________________________________________________________

( наименование объекта)

Начат «__»__________________ 20__года

Окончен « »__________________ 20__года

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

1.Наименование объекта, адрес, телефон ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2.Перечень технических средств:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3.Номер договора, дата его заключения ______________________________________________________________

4.Годовая стоимость работ по ТО и ППР _____________________________________________________________

5.Банковские реквизиты Заказчика:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты Подрядчика

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7.Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8.Исполнители - Ф. И. О., телефон:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

9.Представитель органа управления ГПС - Ф. И. О., телефон

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов.

ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

Проведение периодического инструктажа персонала Подрядчика ответственным лицом Заказчика

Дата проведения

инструктажа Номера и

наименование инструкции (правил) по технике

безопасности Должность,

Ф. И. 0., подпись лица,

проводящего

инструктаж Профессия,

Ф. И. 0., подпись лица Исполнителя работ

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

Дата

выполнения

работ

Типы

системы,

тех.

средств,

узлов,

элементов Описание

выполненных

работ,

заключение о

техническом

состоянии Наименование

и количество

замененных

комплектующих

Подпись

исполнителя

Заключение по

работе

Приложение № 5

к Техническому заданию

ГРАФИК

проведения ТО и ППР систем автоматики на 20__ год

на__________________________________________________________ по договору № _____

(наименование объекта)

Тип

систем,

тех.

средств,

узлов,

элементов Вид

работ по

регламен там

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Подрядчик Заказчик

_________________________ ____________________________

(фамилия, и. о., подпись) (фамилия, и. о., подпись)

«_»____________20_г. «__»_____________20_г.

Приложение № 6

к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

1.Тип системы автоматики

2.Состав системы автоматики

Перечень технических средств Метод проверки, инструмент Основные технические характеристики, определяющие работоспособность системы

Наименование Ед. измерений. Величина

3.Комплексная проверка систем автоматики

Наименование проверки Метод проверки, инструмент Результат проверки Примечание

Технические требования составил _________________________________________________

________________________________________________________________________________

(должность, ф. и. о., подпись)

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

____________________________ _____________________________

(должность, ф. и. о., подпись) (должность, ф. и. о., подпись)

«__»____________20_г. «_»_____________20_г.

Приложение № 7

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

технических средств систем автоматики, подлежащих ТО и ППР

1. Системы водяного (пенного) пожаротушения:

• насосные агрегаты, распределительные трубопроводы с оросителями, побудительные устройства, узлы управления, запорно-регулирующая арматура (задвижки, вентили, обратные клапаны и т. п.), емкости (гидропневмобак для хранения пенораствора, пенообразователя, заливки насосов), дозаторы, компрессор, оповещатели оборудования электроавтоматики (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.

2. Системы газового пожаротушения:

• распределительные трубопроводы с насадками, побудительные устройства, батареи, секции наборные, побудительно-пусковые секции, распределители воздуха, распределительные устройства, баллон-рессивер, зарядная станция, оповещатели, электроавтоматика (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.

3. Системы порошкового пожаротушения:

• распределительные трубопроводы с насадками, баллоны со сжатым воздухом, емкость с порошковым составом, оповещатели, электроавтоматики (контроля и управления ), технические средства обнаружения пожара

4. Системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации:

• приемно-контрольные приборы, шлейфы сигнализации с извещателями, промежуточные устройства, оповещатели, резервные источники питания.

5. Системы оповещения и управления эвакуацией людей:

• звуковые и световые оповещатели, аппаратура оповещения и управления эвакуацией людей, кабельные линии.

6. Системы телевизионного наблюдения:

• приборы обработки и отображения информации (мониторы), информационно-питающие линии, камеры наблюдения, промежуточные устройства, пульты управления.

7. Системы контроля и управления доступом:

• считыватели, контроллеры, кнопки аварийного выхода, электромагнитные замки, домофоны, кабельные линии.

Приложение № 8

к Техническому заданию.

Список объектов ОАО «Аэрофлот», оборудованных системами автоматики и безопасности

№№ п/п Инвентарный

номер здания, сооружения Наименование зданий и сооружений Тип системы

1. 4268 Здание управления ЦУМВС, корпус №1 Московская обл. г/о Химки, в р-не а/п Шереметьево-1 (далее Шереметьево-1) Система охранной сигнализации инв. № 6466

Система пожарной сигнализации (в составе здания)

Телевизионная система наблюдения

Система оповещения о пожаре инв. № 0491034

Видеодомофон инв. № 11032

2. 4267 Здание Корпус №5 в Шереметьево-1 Система пожарной сигнализации (в составе здания)

Система охранной сигнализации (в составе здания)

Телевизионная система наблюдения (1 и 2 этаж, наружные камеры) инв. № 0441558

Телевизионная система наблюдения (3 этаж) инв. № 0441552

ЦПУ КСБ САБ инв. № 18497

Система оповещения о пожаре(в составе здания)

3 4270 Здание УТО 18 корпус №6 в Шереметьево- 1 Телевизионная система наблюдения с 2-мя шлагбаумами инв. № 0419531

Система охранно-пожарной сигнализации инв. № 7633/1

Система оповещения о пожаре инв. № 7633/1

Система телевизионного наблюдения инв. № 7633/1

Система охранно-пожарной сигнализации (музей) инв. № 0974

4 4269 Здание Тренажера в корпусе №7 в Шереметьево- 1 Система пожарной сигнализации в помещении тренажера пожаротушения инв. №0497601

5. 4266 Здание административное УМЛ в Шереметьево- 1 Система пожарной сигнализации инв. № 984

Система телевизионного наблюдения со шлагбаумом инв. № 0451380

6. 4210 Здание административное ИТМ (Аэропорт- Москва) в Шереметьево-1 Система охранно-пожарной сигнализации (в составе здания)

Система видеонаблюдения (в составе здания)

7. 2530 Здание Мастерские по обслуживанию средств механизации (автобаза) в Шереметьево-1 Система телевизионного наблюденияинв. № 0434482

Автоматическая установка пожарной сигнализации инв. №0483794

8. 4275 Здание Склад транспортного оборудования №251 ОМТС секция 3 (метрология) в Шереметьево-1 Система охранной сигнализации инв. № 0434493

Автоматическая установка пожарной сигнализации

9. 4275 Здание Склад транспортного оборудования №251 ОМТС секция 4 (цех 13) в Шереметьево-1 Система пожарной сигнализации и автоматическая установка газового пожаротушения инв. № 28994

Система охранного телевидения периметра здания

10. 4242 Здание административное АТБ в Шереметьево-1 Система пожарной сигнализации (в составе здания)

Телевизионная система наблюдения (в составе здания)

Система охранной сигнализации (касса) инв. № 0446718

11. 4242 Проходная АТЦ (КПП-6) в Шереметьево-1 Пульт управления КСБ инв. №7633/1

12 б/н Здание Резервного Центра Обработки Данных ( ЦОД Р) в Шереметьево-1 Система противопожарной безопасности (газовое пожаротушение)

13. 4370 Здание Цех монтажа авиадвигателей АТЦ в Шереметьево-1 Система контроля доступа КСБ инв. №7633/1

14. 4324 Здание Склад красок ЛВЖ цеха № 8 АТЦ в Шереметьево-1 Система пожарной сигнализации инв. № 0419522

15. 4241 Здание аккумуляторной зарядной станции в Шереметьево-1 Система пожарной сигнализации (в составе здания)

16. 4235 Здание АТБ цех №10 на восточном секторе в Шереметьево-1 Система пожарной сигнализации

(в составе здания)

Система охранной сигнализации

(учебный класс)

17. 2963 Здание диспетчерской ОМТС (здание КПП) в Шереметьево-1 Приемно-контрольные приборы систем автоматики и безопасности

инв. №12703,18499, 18679, 0434468, 0434989

Система пожарной сигнализации

Система контроля и управления доступом

18. 4546 Здание Вещевой склад СМТС «Берлин-2» в Шереметьево-1 Система охранно-пожарной сигнализации

инв. № 12703

19. 4247 Здание Склад № 1 ДЗД в Шереметьво-1 Система охранной сигнализации инв. № 0434468

Автоматическая установка пожаротушения инв..№ 9483801

Система телевизионного наблюдения инв. № 0434989

20. 4271 Здание Склад № 2 и № 3 ДЗД в Шереметьево-1 Система охранно-пожарной сигнализации инв. № 0494570

Система телевизионного наблюдения инв..№ 0494576

21. 4288 Здание Склад грузовой ОМТС (таможенный) в Шереметьево-1 Система телевизионного наблюдения инв. № 0434990

Автоматическая установка пожарной сигнализации

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Автоматическая установка спринклерного пожаротушения

22. 4281 Здание Административное ОМТС в Шереметьево-1 Система пожарной сигнализации инв. № 18679

23. 4544 Здание административное из металлических конструкций типа «Берлин-1» ОМТС в Шереметьево-1 Система охранно-пожарной сигнализации инв. № 18499

24. 11213 Здание учебно-тренажерный центр ЦПАП с трансформаторной подстанцией (тренажеры) в Шереметьево-1 Система пожарной сигнализации (в составе здания)

Система контроля доступа

Телевизионная система наблюдения

25. 4455 Здание 3-х этажное офисное службы летной эксплуатации в Шереметьево-1 Система пожарной сигнализации (в составе здания)

Система оповещения о пожаре (в составе здания)

26. 4452 Здание 4-х этажное офисное службы летной эксплуатации в Шереметьево-1 Система пожарной сигнализации (в составе здания)

Система оповещения о пожаре (в составе здания)

Система контроля доступа

Система охранной сигнализации (комн. 144)

инв. № 0484163

27. 4454 Здание 3-х этажное: учебно-методический комплекс тренажеров ЦПАП в Шереметьево-1 Система охранно-пожарной сигнализации (в составе здания)

Система телевизионного наблюдения (в составе здания) + домофон

Система оповещения о пожаре (в составе здания)

28. 10001 г. Москва, пр-д Досфлота, д.2, стр.1 Система охранно-пожарной сигнализации (в составе здания)

Система телевизионного наблюдения (в составе здания)

29. 10004 г. Москва, ул. Планерная, д. 24 Система охранно-пожарной сигнализации (в составе здания)

30. 7034 г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.3, стр. 2 Система охранно-пожарной сигнализации

Система телевизионного наблюдения

31. 7038 г. Москва, ул. Петровка, д. 20/1 Система охранно-пожарной сигнализации

Система оповещения о пожаре

Система телевизионного наблюдения

Система контроля доступа инв. №7633/1

Автоматическая установка газового пожаротушения инв. №0328188

32. 7033 г. Москва, ул. Енисейская, д.19, стр.1 Система охранно-пожарной сигнализации

Система телевизионного наблюдения

33. 101001 г. Москва, ул. Песчаная, д. 7 (Медицинский центр) Система пожарной сигнализации инв. № 138236

Система оповещения о пожаре

Автоматическая установка газового пожаротушения

Система телевизионного наблюдения инв. № 0500781

34. аренда г. Москва, Фрунзенская наб., д.4 Система охранно-пожарной сигнализации

Система телевизионного наблюдения

35. 7037 г. Москва, ул. Пятницкая, д. 37/19 Система охранно-пожарной сигнализации

Система телевизионного наблюдения

36. Аренда

г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7

Система охранно-пожарной сигнализации (секция 6,7)

37. аренда г. Москва, ул. Арбат, д. 10 Система контроля и управления доступом

Система видеонаблюдения

Система охранно-пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре

Система пожаротушения

38. 11210 Здание Приготовления обливной жидкости на Временной базе, Московская обл. г/о Химки в р-не а/п Шереметьево-2 (далее Шереметьево-2) Система пожарной сигнализации инв. № 11210

39. 7323 Здание Административно-технический комплекс САБ (кинологический участок) в Шереметьево-2 Система телевизионного наблюдения инв. № 0441445

40. 0577038 г. Москва Международное шоссе д.31, ОК «Мелькисарово» Комплексная система безопасности (территория и здания ОК)

41. 11211 Здание на Временной базе АТЦ в Шереметьево-2 (по хранению самоходных механизмов) Автоматическая установка пожаротушения

Система пожарной сигнализации

Система оповещения о пожаре

42. 2481 м Производственное здание Временная база Шереметьево-2 Система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре

43. аренда Терминал D стойки регистрации Шереметьево-2 Система ауди-видео регистрации

44. 4273 ДОК на территории ОМТС Шереметьево-1 Система охранно-пожарной сигнализации

45 аренда г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 32 Система охранной сигнализации

Система контроля и управления доступом

Система видеонаблюдения

Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

46 аренда Терминал, D, E, F офисы продаж авиабилетов, Шереметьево-2 Система аудио-видео регистрации

47 4545 Здание типа «Берлин-3» Временной базы АТЦ, Шереметьево-2 Система охранного телевидения (территория временной базы)

48. 4656 Здание КПП УТЦ, Шереметьево-1 Система контроля доступа

Система видеонаблюдения

Приложение № 3

к Открытому запросу предложений

в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматики и безопасности (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, и управления эвакуацией при пожаре, систем охранного видеонаблюдения (теленаблюдения), систем контроля и управления доступом) на объектах ОАО «Аэрофлот»

Форма представления коммерческого предложения

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!)

_________________________________________________________________________

(предмет договора)

Стоимость договора в год определяется путем умножения понижающего коэффициента на максимальную стоимость работ по настоящей Документации.

Понижающий коэффициент составляет К= ________

(заполняется участником)

Стоимость работ по коммерческому предложению составляет _______________________ руб. (без НДС) в год.

п/п Наименование работ Ед. изм. Объем Стоимость за единицу (руб. без НДС) Общая стоимость

(руб. без НДС) Срок выполнения работ (календарные дни)

1 Комплексное ТО и Эксплуатация 2 Текущий и аварийный ремонт (не менее 15% от ТО и Э(п.1)) … … n ИТОГО: НДС 18% Предлагаемая цена договора, руб. с учетом НДС Примечание: 1. К коммерческому предложению прилагается расшифровка стоимости работ, услуг в виде сметы, выполненной в ТСН-2001.

Срок, период выполнения работы, оказания услуги – 3 года (36 месяцев).

Расчет стоимости (по зданиям)**

**Расчет стоимости заполняется Участником исходя из предлагаемой им стоимости, определенной путем применения понижающего коэффициента, и на основании Приложения 8 к Техническому заданию.

№п/п Наименование зданий Инв.№ Здания Стоимость работ в год/руб

с учетом НДС

1 2 3 n.. ИТОГО   ВСЕГО с учетом НДС   Предлагаемая стоимость к открытому запросу предложений в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматики и безопасности (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, и управления эвакуацией при пожаре, систем охранного видеонаблюдения (теленаблюдения), систем контроля и управления доступом) на объектах ОАО «Аэрофлот» не превышает в год _________________руб.__________коп. в том числе НДС 18%_____________________руб.

Указанная стоимость включает все расходы Оферента, связанные с выполнения работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика и неизменна в течение всего периода, определенного настоящей Документацией.

Наименование организации _________________

Руководитель организации ___________________ ( подпись, Ф.И.О)

Приложение № 4

к Открытому запросу предложений

в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматики и безопасности (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, и управления эвакуацией при пожаре, систем охранного видеонаблюдения (теленаблюдения), систем контроля и управления доступом) на объектах ОАО «Аэрофлот»

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР

по техническому обслуживанию и ремонту здания/сооружения

г. Москва «___» __________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее - ОАО «Аэрофлот»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лице________________________________, действующего на основании доверенности

(наименование должности, Ф.И.О.)

от _______ №____, с одной стороны и ______________________, именуемое (наименование организации)

в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________, действующего (наименование должности, Ф.И.О.)

на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами и средствами работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования/системы/сети/т.д. (далее совместно - Работы, по отдельности - работы по техническому обслуживанию и ремонтные работы), размещенного в здании/сооружении по адресу: __________ (далее – Объект(ы), в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору).

Стоимость работ по настоящему Договору определяется протоколом согласования договорной цены (приложение 2 к настоящему Договору) на основании ведомости договорной цены (приложение 3 к настоящему Договору). Ремонтные работы выполняются на основании заявок (по форме приложения 4 к настоящему Договору).

Выполнение Работ определяется в соответствии с требованиями технического задания (приложение 1 к настоящему Договору).

Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить согласованную цену в соответствии с условиями настоящего Договора.

Обязанности и права Сторон

Подрядчик обязан:

Выполнить Работы на Объекте(ах) Заказчика в объемах, с периодичностью и в сроки, предусмотренными техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору), инструкциями заводов - изготовителей оборудования, в соответствии с действующими нормативными документами, требованиями и с целью поддержания __________________________ в работоспособном состоянии.

Обеспечить производство и качество всех выполняемых Работ в соответствии с действующими в период выполнения Работ постановлениями, требованиями, нормами и правилами по охране труда и окружающей среды, техникой безопасности, предписаниями и распоряжениями официальных учреждений, инстанций и отраслевых организаций, а также требованиями Представителя Заказчика, оформленными в письменном виде.

Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора своего представителя, ответственного за безопасное производство Работ на Объекте/ах Заказчика и выполнение мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и обращению с отходами производства и потребления, электробезопасности и пожарной безопасности на Объекте/ах Заказчика, в соответствии с действующими нормами и правилами, с указанием предоставленных ему полномочий. Информировать об этом Заказчика в письменном виде, согласовывать место, время, характер Работ с представителем Заказчика. Подрядчик гарантирует получение согласия на обработку Заказчиком персональных данных работников, информация о которых передается Заказчику в рамках Договора. Для производства Работ оформить допуск командированных работников Подрядчика к производству Работ на Объекте/ах Заказчика в соответствии с Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТ(ПБ)ПЭЭ).

Для организации планирования Работ и подготовки рабочих мест направить заявки (по форме приложения 4 к настоящему Договору), в соответствии с п. 2.1.20, оперативному руководителю Заказчика на предполагаемые Работы (не менее чем за 72 часа) до 14.00 часов текущего дня (для Работ в праздничные дни заявка должна подаваться накануне праздников, а для Работ в выходные дни и понедельник должна подаваться не позднее четверга). Заявка считается принятой Заказчиком, если в течение 48 часов с момента ее направления Подрядчик не получит мотивированный отказ в ее принятии. Отказ должен быть направлен уполномоченным представителем Заказчика тем же способом (на тот же телефонный номер, адрес электронной почты), что и Заявка.

Обеспечить нахождение своих работников на Объекте/ах Заказчика в чистой специальной одежде (с бирками, указывающими на принадлежность к подрядной организации) и обуви.

Перед началом Работ (кроме работ аварийно-восстановительного характера, требования к которым изложены в п.п. 2.1.13 и 2.1.22 настоящего Договора) не позднее, чем за 72 часа, согласовать место, время, характер Работ, применяемые материалы, запасные части и комплектующие изделия, их стоимость с Заказчиком.

Выполнить Работы своими силами, техническими средствами и механизмами, из своих материалов, запасных частей и комплектующих изделий при необходимости с привлечением субподрядных организаций, по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, без изменения стоимости настоящего Договора.

Представить свидетельства, лицензии, разрешения и сертификаты на право выполнения Работ по настоящему Договору, паспорта и сертификаты на применяемые материалы, запасные части и комплектующие изделия в течение 3 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

Оформить за свой счет пропуска для своих работников и допуск техникина Объект/ы Заказчика.

Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, запасные части и комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работпо настоящему Договору.

Предоставить Заказчику копии платежных документов (счетов-фактури _______) по факту закупки материалов, запасных частей и комплектующих изделий, заверенных Подрядчиком.

Письменно согласовывать с Заказчиком тип, марку, стоимость закупаемых материалов, запасных частей и комплектующих изделий, в том числе сроки поставок до их закупки и размещения заказов.

В случае возникновения аварийной ситуации (неисправностей аварийного характера) в инженерных сетях, системах и оборудовании Объекта/ов, оперативно уведомить об этом Заказчика по тел.: _______________(далее - оперативная диспетчерская связь) и соответствующие аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, и немедленно приступить к устранению возникшей неисправности, за исключением тех случаев, когда соответствующий ремонт или реагирование находятся в исключительной компетенции специализированных городских (федеральных) служб, либо служб Заказчика.

Обеспечить соблюдение своими работниками правил техники безопасности, санитарных правил, экологических требований и правил, правил эксплуатации, правил пожарной безопасности и поведения на Объекте/ах, а также иных действующих правил и норм, установленных как уполномоченными на то органами, так и непосредственно Заказчиком.

Нести ответственность за собственный персонал, выполняющий Работыв соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору).

Выполнить Работы в пределах объема технического задания (приложение 1 к настоящему Договору), предписаний органов государственного надзора, охраны труда, МЧС и других надзорных органов.

Немедленно информировать Заказчика, с направлением письменного сообщения, об авариях и несчастных случаях на производстве связанныхс выполнением работ на Объекте/ах Заказчика.

Нести полную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение субподрядчиками Работ по настоящему Договору, а также полную материальную ответственность за нанесённый ущерб при выполнении Работ по настоящему Договору.

Известить не позднее 24 часов после обнаружения (выявления) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний его представителя, ответственного по контролю над исполнением работ, иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполнения работ по факсу: _______ и/или электронной почте:______ и приостановить выполнение Работ до получения указаний Заказчика.

Принимать от Заказчика круглосуточно/ежедневно, включая выходныеи праздничные дни, письменные заявки (по форме приложения 4 к настоящему Договору) по факсу: _______ и/или по эл. почте: ______, а также по телефону с последующей досылкой ее оригинала в адрес Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления заявки по факсу/электронной почте.

Подрядчик подтверждает принятие заявок к исполнению в течение 1 (одного) рабочего с момента их получения от Заказчика путем направления, в его адрес подписанных Подрядчиком заявок по факсу: _____ и/или по эл. почте: ______, а также по телефону ____ с последующей досылкой оригиналов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления по факсу/электронной почте.

Предъявить при сдаче Работ на Объекте/ах Заказчика технические отчеты, в объеме и в сроки соответствующие требованиям технического задания (приложение 1 к настоящему Договору), нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

Перед началом ремонтных работ назначенный представитель Заказчика оформляет, утверждает у Заказчика и направляет Подрядчику письменную заявку (по форме приложения 4 к настоящему Договору). При выполнении аварийно – восстановительных работ все согласования с Заказчиком производятся по оперативной диспетчерской связи с последующим оформлением необходимых документовдля выполнения ремонта.

До производства ремонтных работ составлять и направлять на утверждение Заказчику двухсторонние дефектные акты, графики производства работ, локальные сметы, в которых указывается стоимость ремонтных работ и стоимость расходных материалов. Локальные сметы составляются на основании сметно-нормативной базы ТСН-2001, с применением коэффициентов пересчета, утвержденных ОАО «Московский центр ценообразования в строительстве «Мосстройцены». После согласования и утверждения Заказчиком указанных выше документов Подрядчик приступает к производству работ.

Произвести ремонтные работы оборудования/системы/сети и т.д. на основании заявки (по форме приложения 4 к настоящему Договору).

Произвести сдачу выполненных ремонтных работ оборудования/системы/сети и т.д. на Объекте/ах Заказчика, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, другими нормативными актами и постановлениями путем подписания двусторонних актов приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3).

Устранить безвозмездно (за свой счет) все недостатки, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору и выявленные при подписании актов приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и актов приема - передачи выполненных работ (по форме приложения 5 к настоящему Договору), в разумные сроки, но не позднее 14 календарных дней с момента получения замечаний Заказчика в письменном виде.

В процессе выполнения Работ проводить систематическую, а по завершении выполнения Работ окончательную уборку на Объекте/ах, вывоз мусора и отходов. Ежемесячно, до 10 (десятого) числа следующего месяца, представить Заказчику документы, подтверждающие вывоз мусора и отходов с территории Заказчика и их размещение на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) с приложением талонов полигона. Мусор и отходы, образованные в результате производственной деятельности Подрядчика на Объекте/ах Заказчика, являются его собственностью. Ежемесячно, до 10 (десятого) числа следующего месяца, представить Заказчику справку об объемах отходов и мусора, образовавшихся в результате производственной деятельности Подрядчика.

Обеспечить надлежащую сохранность материалов, оборудования и другого имущества от начала Работ и до сдачи Работ Заказчику.

Изменить объем работ по техническому обслуживанию и их стоимость в случае получения письменного уведомления от Заказчика об исключении или изменении объема таких работ. Общая стоимость работ по договору при этом не изменяется.

Не позднее даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме приложения 6 к настоящему Договору, с предоставлением подтверждающих документов.

В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников,в том числе конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Подрядчика последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов.

В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказаот их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных дня до даты расторжения.

2.2.Права Подрядчика:

Подрядчик имеет право на гарантированную оплату выполненных Работ.

Самостоятельно определить способы выполнения Работ по настоящему Договору и привлечь к выполнению Работ субподрядные организации, продолжая нести ответственность за их действия/бездействие, качество и своевременность выполнения Работ, соблюдение противопожарных процедур и электробезопасности, требований внутриобъектового режима ОАО «Аэрофлот», уведомив об этом Заказчика. При этом стоимость выполняемых Работ по настоящему Договору не меняется.

2.3. Заказчик обязан:

Принять и оплатить выполненные Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора своего представителя, ответственного по контролю над исполнением Работпо настоящему Договору, известив об этом Подрядчика в письменном видес указанием предоставленных ему полномочий.

2.4. Права Заказчика:

Заказчик и его представители имеют право доступа к месту выполнения Работ в течение всего периода производства всех видов Работ.

Осуществлять контроль своевременного выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в рамках настоящего Договора, не вмешиваясь при этомв хозяйственную деятельность Подрядчика.

Совместно с Подрядчиком проводить регулярные совещания для решения вопросов, возникающих в процессе производства Работ.

Приостановить выполнение Работ по Объекту/ам в любое время, оформить акты на фактически выполненные Работы, возместить Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ, согласованную Сторонами.

Письменно уведомить Подрядчика об исключении или изменении объема Работ по техническому обслуживанию в рамках стоимости Работ по настоящему Договору.

Порядок выполнения и приемки работ

Выполнение Работ на Объекте/ах Заказчика производится в соответствиис техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору).

Ремонтные работы производятся на основании заявки (по форме приложения 4 к настоящему Договору). В случае выполнения работ аварийно – восстановительного характера все согласования с Заказчиком производятся по оперативной диспетчерской связи с последующим оформлением необходимых документов для выполнения ремонтных работ.

Заказчик обязан принять выполненные по настоящему Договору Работы,за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в соответствии с п.2.1.26 или расторгнуть Договор в соответствиис разделом 8 настоящего Договора, а также в случае производства Работ с нарушением действующих норм и условий договора.

Отчетным периодом по настоящему Договору принят один месяц/квартал. Документы на оплату выполненных работ техническому обслуживанию на Объекте/ах Заказчика, принимаются Заказчиком не позднее последнего числа отчетного периода, при условии наличия подписанных обеими Сторонами акта приема-передачи выполненных работ (по форме приложения 5 к настоящему Договору) и справкипо разделению сумм затрат (по форме приложения 7 к настоящему Договору).В случае не поступления документов на оплату до указанной даты прием документов, а также их оплата производится только при наличии письменного обоснованияот Подрядчика причины позднего поступления документов.

Документы на оплату выполненных ремонтных работ принимаются не позднее 25 числа текущего месяца при условии наличия подписанных обеими Сторонами актов приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3)и справки по разделению сумм затрат (по форме приложения 7 к настоящему Договору) на основании заявки (по форме приложения 4 к настоящему Договору).В случае не поступления документов на оплату до указанной даты прием документов, а также их оплата переносится на следующий календарный период.

Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения документовна оплату согласно п.п. 3.4 и 3.5 обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказаот приемки работ Стороны составляют двухсторонний акт (протокол) с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После выполнения необходимых доработок и приёмки их Заказчиком Стороны подписывают необходимые документы.

В течение 7 календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора и по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном объёме подписывается двусторонний акт о закрытии Договора (по форме приложения 8 к Договору).

Стоимость работ и порядок оплаты

Общая стоимость Работ по Договору, выполняемых на Объекте/ах Заказчика, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение 2 к настоящему Договору) на основании ведомости договорной цены (приложение 3 к настоящему Договору) и не превышает __________руб. (__________ рублей _____копеек), в том числе НДС 18 % - __________руб. (__________ рублей _____ копеек).

Указанная сумма включает стоимость Работ, материалов/запасных частей/ комплектующих изделий, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору, стоимость погрузки и вывоза мусора и отходов с объекта(ов) Заказчика, образовавшихся при выполнении работ.

Оплата выполненных работ по техническому обслуживанию осуществляется Заказчиком на основании подписанных Сторонами акта приема-передачи выполненных работ (по форме приложения 5 к настоящему Договору), справки по разделению сумм затрат (по форме приложения 7 к настоящему Договору) в течение 20 календарных дней с момента их подписания Сторонами и получения Заказчиком счетов, счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при условии соблюдения Подрядчиком п.3.4 настоящего Договора.

Оплата за выполненные ремонтные работы производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами заявки (по форме приложения4 к настоящему Договору), справки по разделению сумм затрат (приложение7 к настоящему Договору), дефектных актов, графиков производства работ, локальных смет, актов приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) с приложением копий платежных документов на материалы в течение 20 календарных дней с момента их подписания Сторонами и получения Заказчиком счетов, счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при условии соблюдения Подрядчиком п.3.5 настоящего Договора.

Счет-фактура выписывается Подрядчиком в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в полном объеме и надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

По окончании срока действия настоящего Договора неиспользованная сумма настоящего Договора Подрядчику не выплачивается.

Обеспечение исполнения договора

Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком в форме безотзывной банковской гарантии по форме приложения 9 к настоящему Договору не позднее 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

Банковская гарантия оформляется на 30% от общей стоимости работ по настоящему Договору.

Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательствпо настоящему Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.2. настоящего Договора.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, включая указание на стороны и предмет настоящего Договора.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего Договора должна быть выдана на срок не менее срока действия настоящего Договора.

В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить безотзывную банковскую гарантию.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые, указаны в настоящей статье Договора.

Расходы на получение Банковской гарантии относятся на счет Подрядчика.

В случае нарушения Подрядчиком условий статьи 5 («Обеспечение исполнения Договора») настоящего Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без компенсации Подрядчику затрати расходов, понесенных при исполнении настоящего Договора, уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, вызванные таким расторжением Договора.

Оригинал банковской гарантии после оформления направляется Заказчику и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательствпо настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Подрядчику таким неисполнением/ненадлежащим исполнением, обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных Работ.

В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о просрочке оплаты Работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,05 % от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % от суммы задолженности.

Подрядчик несет ответственность за качество Работ, включая возмещение убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов Работ (установленного оборудования).

Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения Работ по Договору в результате действий/ бездействия Подрядчика (его работников/ субподрядчиков).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы и оборудование определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя), но в любом случае не может составлять менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки соответствующих работ, при которых были использованы материалы/установлено оборудование.

Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку на Объекте/ах Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьихлиц или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения Заказчиком.) соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких материалов и оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков - 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств (сроков, установленных настоящим Договором) Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ) за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.

Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов, выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока, установленного на результаты Работ, который составляет 12 месяцев с даты подписания (по последнему акту) акта приемки соответствующих работ.

В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости Работ по Договору. Пеня начисляется с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени.

Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение порядка производства работ, нарушение правил безопасности и т.п.), будут полностью компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников (субподрядчиков) их здоровью/жизни будет нанесен вред, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентамив течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требованияот Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

В случае, если в результате действия/бездействия Подрядчика (его субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов Работ/оборудования, возникшего в результате действий/ бездействия Подрядчика (его субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред(в том числе в течение гарантийного срока на результаты Работ), Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков - 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.

В случае просрочки выполнения Работ по какому-либо из этапов болеечем на 30 календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказатьсяот приемки результатов Работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 10 % от стоимости Работ за отчетный периоди возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные в оплату невыполненных Работв течение 10 дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки работ/о расторжении Договора. Датой отказа от приемки работ/ расторжения Договора считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано в уведомлении.

Обстоятельства непреодолимой силы

Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе - ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее - Затронутая сторона) не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войныи военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультантыи прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.

Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательствпо Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.

Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить официальный документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.

Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.

В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более одного месяца,то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует илион содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с _____________, и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее ___________________.

Период выполнения Работ с «__» _______ 20___ года по «__» ________20___ года.

Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями и скрепленного печатями обеих Сторон.

Изменение и расторжение Договора

Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.

Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний уплачивает неустойку в размере 10 % от стоимости настоящего Договора и возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.

Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора.

Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения.

Конфиденциальность

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информациюи не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.

Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающейее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.

Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либоне выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.

Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.

Разрешение споров

Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.

В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в п.11.1, в досудебном (претензионном) порядке.

Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.

Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.

В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Прочие условия

После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.

Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде, в адрес места нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлениемо вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также могут передаваться по e-mail, указанному в разделе 13. Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством e-mail, считаются доставленными с момента их направления, а направленные курьером или по почте - с момента их получения адресатом. Указанные уведомления могут быть продублированы по факсу, указанному в разделе 13.

Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – «Форма технического задания»;

Приложение 2 – «Форма протокола согласования договорной цены»;

Приложение 3 – «Форма ведомости договорной цены»;

Приложение 4 – «Форма заявки»;

Приложение 5 – «Форма акта приёма-передачи выполненных работ»;

Приложение 6 – «Форма для заполнения информации о контрагенте»;

Приложение 7 – «Форма справки по разделению сумм затрат»;

Приложение 8 – «Форма акта о закрытии договора»;

Приложение 9 – «Форма банковской гарантии».

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» ___________________________________

(название организации)

Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10 Адрес:

Тел.: (499) 500-68-68, (499)500-68-69 Тел.:

факс: (499) 500-68-67 факс:

ИНН 7712040126 ИНН

КПП 997650001 КПП

р/с № 40702810400020106099 ОГРН

в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы р/с

к/с № 30101810400000000225 к/с

в ОПЕРУ МГТУ Банка России БИК

БИК 044 525 225 Электронный адрес __________________

Электронный адрес __________________

От Заказчика: От Подрядчика:

__________________________ ___________________________

(наименование должности) (наименование должности)

_____________/________________/ _____________/________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.М.П.

Окончание типовой формы

Директор департамента строительства

и эксплуатации зданий и сооружений А.Л.Шариков

Приложение 1

к Договору от «___»__________20__г. №_____.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

п/п Перечень основных требований Содержание требований

1 Наименование работ 2 Заказчик ОАО «Аэрофлот»

3 Адрес выполнения работ 4 Основание для разработки технического задания 5 Техническая характеристика Объекта(ов) (площадь, этажность, назначение и т.д.) 6 Основные требования к выполнению работ (СНиП, ГОСТ, нормативные документы и т.д.) 7 Описание работ

- виды выполняемых работ

- тип, вид применяемого оборудования, материалов и т.д.

- требования к технологии производства работ

- требования по безопасности

- требования по надежности

- условия эксплуатации

- специальные условия

-………………………… 8 Особые условия выполнения работ 9 Исполнительная документация (состав, условия передачи и т.д.), паспорта и сертификаты 10 Дополнительные требования 11 ……. От Заказчика: От Подрядчика:

__________________________ ___________________________

(наименование должности) (наименование должности)

_____________/________________/ _____________/________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.М.П.

Приложение 2

к Договору от «___»__________20__г. №_____.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика, _____________________ действующий на основании ________________________, с одной стороны, и от лица Подрядчика, _______________________, действующий на основании ____________, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о нижеследующем:

Общая стоимость Работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования/системы/сети/т.д. на Объекте(ах) Заказчика не превышает _____________, в том числе:

1. Стоимость Работ _____________________________________________________.

2. Стоимость Работ _____________________________________________________.

От Заказчика: От Подрядчика:

__________________________ ___________________________

(наименование должности) (наименование должности)

_____________/________________/ _____________/________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.М.П.

Приложение 3

к Договору от «___»__________20__г. №_____.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

№ п/п Наименование оборудования/работ Кол-во, шт. Стоимость, руб. в год без НДС Стоимость работ

в квартал без НДС

1. 1.1. 1.2. … ВСЕГО Ремонт НДС ВСЕГО с НДС 2. 2.1 2.2 … ВСЕГО НДС ВСЕГО с НДС ИТОГО по договору НДС по договору ИТОГО с НДС От Заказчика: От Подрядчика:

__________________________ ___________________________

(наименование должности) (наименование должности)

_____________/________________/ _____________/________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.М.П.

Приложение 4

к Договору от «___»__________20__г. №_____.

Ввиду разъездного характера работ

данная заявка передается и принимается

по мобильным телефонам работников сторон

дублирование по электронной почте:

____________________

копия:

____________________

Оперативному руководителю

____________________________

____________________________

Заявка

Вид работ_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Состав работ ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Место __________________________________________________________________

Перечень и количество материалов, оборудования____________________________

_____________________________________________________________________________

Дата и время ____________________________________________________________

Продолжительность (предполагаемая) ______________________________________

Состав бригады _________________________________________________________

Ответственные лица _____________________________________________________

Организационно-технические мероприятия по подготовке рабочих мест, обеспечивающих безопасное проведение работ _____________________________________

Ответственное лицо, направившее заявку___________________________________

От Заказчика: От Подрядчика:

__________________________ ___________________________

(наименование должности) (наименование должности)

_____________/________________/ _____________/________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.М.П.

Приложение 5

к Договору от «___»__________20__г. №_____.

АКТ№

приема-передачи выполненных работ

от «__»___________ 20__г.

за ______________________

Мы, нижеподписавшиеся:

- Подрядчик – ____________________________________________________________, с одной стороны, и

- Заказчик - ______________________________________________________________ с другой стороны,

составили настоящий Акт о том, были проведены работы _________________________за период __________.

Стоимость выполненных работ составила:

_____________________________________________________________ руб. ________коп.,

сумма прописью

в т. ч. НДС 18 %_______________________________________________ руб.________ коп., Работы выполнялись согласно _______________________________________________________________________.

Работы выполнены с надлежащим качеством.

Заказчик претензий к выполненному объему работ и срокам выполнения работ не имеет.

Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчётов между Заказчиком и Подрядчиком.

От Заказчика: От Подрядчика:

__________________________ ___________________________

(наименование должности) (наименование должности)

_____________/________________/ _____________/________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.М.П.

От Заказчика: От Подрядчика:

__________________________ ___________________________

(наименование должности) (наименование должности)

_____________/________________/ _____________/________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.М.П.

Приложение 6

к Договору от «___»__________20__г. №_____.

Информация о контрагенте

№ Наименование контрагента

(ИНН, вид деятельности) Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) № Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров

(в том числе конечных)

ИНН ОГРН Наименование контрагента Код ОКВЭД Фамилия, имя, отчество руководителя Орган и номер документа, удосто-веряющего личность руководителя Номер и дата Предмет договора Цена (млн. руб.) Срок действия Иные

сущест-венные условия ИНН ОГРН Наименование/ ФИО Адрес места нахождения/ адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность

(для физичес-кого лица) Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар/ данные об исполнитель-ном органе Информация о подтверждающих

документах (наименование,

реквизиты и т.д.)

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 … 1.2 1.2.1 … Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________

Печать подпись /дата/

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:

1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)

и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

От Заказчика: От Подрядчика:

__________________________ ___________________________

(наименование должности) (наименование должности)

_____________/________________/ _____________/________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.М.П..

Приложение 7

к Договору от «___»__________20__г. №_____.

Справка по разделению сумм затрат

по Договору от _________ № ____________

в ____ квартале 20__ г.

№ п/п Наименование оборудования Место установки, инв. номер Кол-во,

шт. ВСЕГО стоимость работ по _______

__ кв. 20__, руб. Стоимость работ по _______

__ кв. 20__, руб. Стоимость работ по

___________

__ кв. 20__, руб. Стоимость работ по

___________

__ кв. 20__, руб.

Оборудование

1 2 … ВСЕГО: НДС – 18% ВСЕГО С НДС От Заказчика: От Подрядчика:

__________________________ ___________________________

(наименование должности) (наименование должности)

_____________/________________/ _____________/________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.М.П.

Приложение 8

к Договору от «___»__________20__г. №_____.

А К Т

о закрытии Договора от _______№ _____

на __________________________________________

«____»______________20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей Заказчика:

________________________________, действующего на основании___________________

и представителя Подрядчика:

_______________________________, действующего на основании___________________

составили настоящий Акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял работы по______ _________________________________________________________________, выполненные по Договору № ____ от _________.

Работы выполнены в полном объеме в соответствии с ______________________________________ с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Стоимость выполненных работ по Договору №____ от _______ составила ____________________________________________________________ руб. _______ коп.,

сумма прописью

в т. ч. НДС 18 % ______________________________________________ руб. _______ коп.

сумма прописью

Указанная сумма включает стоимость _________________________, а также стоимость материалов, запасных частей, комплектующих изделий и ___________, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

Все взаиморасчеты между Сторонами произведены полностью. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

Согласовано от Заказчика: Согласовано от Подрядчика:

______________________ Ф.И.О. ____________________Ф.И.О.

______________________ Ф.И.О. ____________________ Ф.И.О.

От Заказчика: От Подрядчика:

__________________________ ___________________________

(наименование должности) (наименование должности)

_____________/________________/ _____________/________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.М.П.

От Заказчика: От Подрядчика:

__________________________ ___________________________

(наименование должности) (наименование должности)

_____________/________________/ _____________/________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.М.П.

Приложение 9

к Договору от «___»__________20__г. №_____.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______

г. Москва «____»____________ 20 __ г.

____________________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _______________________, действующего на основании Устава, извещено о том, ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, и Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», именуемое в дальнейшем Бенефициар, в лице ___________________________, действующего на основании _______________, заключат Договор _______________________________________.

По просьбе Принципала Гарант настоящим принимает на себя обязательство выплатить Бенефициару по его первому требованию денежную сумму, не превышающую ____________________, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии ограничены суммой, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии.

Настоящая банковская гарантия является безотзывной, вступает в силу с момента выдачи банковской гарантии и действует по ________________ включительно.

Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия Гаранта.

Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии в случае своевременного уведомления Бенефициаром Гаранта об изменениях и дополнениях Договора. Бенефициар уведомляет Гаранта обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в Договор, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу изменений и дополнений Договора.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств по договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, по первому требованию Бенефициара произвести оплату суммы убытков и (или) неустойки, исчисленной в соответствии с условиями Договора, но не свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии с указанием конкретных фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, приложением документов, подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору, и расчета суммы неустойки.

Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в пункте 13 настоящей банковской гарантии, с приложением копий банковской гарантии и претензии Бенефициара к Принципалу о невыполнении им условий Договора. Претензия составляется Бенефициаром в произвольной форме, копии заверяются печатью Бенефициара.

Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на банковский счет Бенефициара.

Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если заявление Бенефициара с требованием платежа по настоящей банковской гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей банковской гарантии.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в связи с:

уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская гарантия;

истечением срока, на который выдана настоящая банковская гарантия;

вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской гарантии и возвращения её Гаранту.

Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей банковской гарантии или связанные с ней, неурегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Реквизиты и адрес Гаранта:

От Гаранта:От Принципала:

_____________________________________________________

(наименование должности)(наименование должности)

_____________/________________/ _____________/____________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

От Заказчика:От Подрядчика:

_____________________________________________________

(наименование должности) (наименование должности)

_____________/________________/_____________/__________________/

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.М.П.

Приложение 5

к Открытому запросу предложений

в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматики и безопасности (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, и управления эвакуацией при пожаре, систем охранного видеонаблюдения (теленаблюдения), систем контроля и управления доступом)

на объектах ОАО «Аэрофлот»

Информация о контрагенте

№ Наименование контрагента

(ИНН, вид деятельности) Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) № Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

ИНН ОГРН Наименование контрагента Код ОКВЭД Фамилия, имя, отчество руководителя Орган и номер документа, удостоверяющего личность руководителя Номер и дата Предмет договора Цена (млн. руб.) Срок действия Иные существенные условия ИНН ОГРН Наименование/ ФИО Адрес места нахождения/ адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (или физического лица) Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар/ данные об исполнительном органе Информация о подтверждающих

документах (наименование,

реквизиты и т.д.)

1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 … 1.2 1.2.1 Примечание: В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/акционеры; в

отношении учредителей/акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных

бенефициаров:

1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)

и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1).

Должность, ФИО руководителя контрагента ________________________________ /дата/

ПечатьПодпись

От Заказчика: От Исполнителя:

__________________________________________

____________________ Инициалы, фамилия_________________Инициалы, фамилия

М.П.М.П.

Приложение 6

к Открытому запросу предложений

в отношении выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматики и безопасности (автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, и управления эвакуацией при пожаре, систем охранного видеонаблюдения (теленаблюдения), систем контроля и управления доступом)

на объектах ОАО «Аэрофлот»

Расписка

процедуры открытого запроса предложений: «___________________________________________»

(Оформлено на бланке участника размещения заказа в качестве отдельного документа)

Дата,  исх. Номер

в конкурсную комиссию ОАО «Аэрофлот»

на право заключения с ОАО «Аэрофлот» договора на выполнение работ________________________________________________________________________

1. Изучив документацию о проведении запроса предложений на право заключения вышеупомянутого договора (приложение 3), а также применимые к данной процедуре законодательство и нормативно-правовые акты _______________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона) в лице, _____________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии представить заявку на участие в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений.

2. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем (декларируем), что в отношении ______________________________________________________________

(наименование участника запроса предложений (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. В случае, если по итогам в запроса предложений Заказчик предложит нам заключить договор, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Аэрофлот» в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями наших предложений, в срок не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня направления данного договора в наш адрес.

5. В случае, если мы будем признаны участником запроса предложений, который сделал следующее за победителем предложение о цене договора, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и нашим предложением о цене договора.

6. В случае, если мы будем признаны единственным участником запроса предложений, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации о запросе предложений и по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений.

7. В случае признания нас победителями запроса предложений или принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения договора, являющихся предметом запроса предложений, мы согласны с включением сведений о ______________________________________________________

(наименование участника запроса предложений)

в Реестр недобросовестных поставщиков.

8. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи  на _____стр.

9. Реквизиты:

Адреса:

- юридический:

- фактический:

Телефон ______, факс ______

Электронный адрес:

Получатель: л/с

ОГРН

ИНН

КПП

БИК

р/сч, наименование банка

________________________________ _____________________ _________________

(должность руководителя Участника) (подпись) (инициалы, фамилия)

« » ____________ 20__ г. М.П.

Похожие работы:

«Министерство образования Ростовской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Новошахтинский индустриально – технологический техникум"РАБОЧая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01подготовка и осуществление технологических процессов изг...»

«Приложение 2 к протоколу от 14 января 2016 г. № ДЛ-2/14пр Пороговые значения основных и дополнительных показателей в референтных группах № Область науки Направление Пороговые значения показателей в профилях...»

«КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И ИНФОРМАТИЗАЦИИЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИПРИКАЗ.2015 № О вводе в опытную эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области На...»

«В качестве способа обеспечения обязательств по договорам долевого участия в строительстве застройщиком выбрано страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение о...»

«ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов за IV квартал 2016 года Коды Наименование государственного учреждения Новосибирской области Государственное бюджетное...»

«Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 "Немецкий язык" разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего; примерной программы общеобразовательной дисциплины "Немецкий язык", одобренной Научно-метод...»

«СООБЩЕНИЕ на тему: Полезные ископаемые Крыма Выполнил Ученик 4-Г класса МБОУ " СОШ№24" Ляшенко Захар Г. Симферополь,2016г. Полезные ископаемые Крыма Полезные ископаемые Крыма тесно связаны с историей его геологического развития, а распространение с его строением. В настоящее время имеющиеся в Крыму по...»

«2282190-662940АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.09.2017 № 2732 г. Череповец О внесении изменений в постановление администрации района от 27.10.2015 № 2420...»

«"Утверждаю" Директор ООО "Дента-КлиникИ.К. Казакбаев"01" марта 2013 г. Прайс лист на оказание стоматологических услуг № п/п Вид работы Стоимость работы (в руб.)1. Стоматология терапевтическая 1.1. Первичный...»

«Приложение к приказу отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Ермишинского муниципального района Рязанской области от..2016 № Нормативные затраты...»

«№ ппНаименование услуг Стоимость (руб) Консультационные услуги Первичный прием 400 Консультация без животного 400 Повторный прием 200 Консультация и обследование вакцинируемого животного 200 Прием узкого специалиста (дерматолога) 600 Прием узкого специалиста (онколога) 600 Повторный прием узкого специалиста 300 Консультация по результатам исслед...»

«ООО "Талнахбыт" извещает о проведении конкурса по отбору подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов муниципальной программы 2017 года. Краткое наиме...»

«Отчет о реализации проекта Программы СО АлтГУ 2014 Конкурс "Первый по профессии" Конкурс проводился в университете впервые, предполагал анализ профессионального мастерства, организацоинных качеств, знания традици...»

«ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОС...»

«ПРОЕКТ о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Батайск", утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 (с изменениями и дополнениями) (Основание для подготовки – предписание министерства строительства, архитектуры и территориального развития от 19.10.2016 № 26/3884) Вн...»

«Классификатор информации, несовместимой с задачами образования   № п / пНаименование тематической категории Содержание 1.       Алкоголь Реклама алкоголя, пропаганда потребления алкоголя. Сайты компаний, производящих алкогольную продукцию. 2.       Баннеры и рекламные про...»

«Уильям Стёрджен и первый в мире электромагнит Стёрджен (Sturgeon) Уильям (22.5.1783, Уайтингтон, близ г. Ланкастер, 4.12.1850, Престуич, близ г. Манчестер), английский изобретатель в области электротехники. Специального образования не получил. В 1825 изобрёл электромагнит, в 1830 разработал технологию...»

«Пояснительная записка Дополнительная общеразвивающая программа "Домашний умелец" художественной направленности по содержанию, по функциональному предназначению имеет прикладную техническую направленность, которая является одним из самых ресурсоемких направлений дополнительного образования, тр...»

«ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № _ по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей г. Санкт-Петербург. ““ 20_ г. _, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице, действующего на основании _, с одной стороны, и Акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети" (АО "СПб ЭС"), именуемое...»

«Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общ...»

«ПРАВИЛАЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАНУТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ...»

«1544955186690 Ясиновский Федор Анкифович родился 22.04.1926 году в ст. Атаманской Павловского района Краснодарского края. Ясиновский Федор Анкифович на фронт попал в день своего рождения 22 апреля 1943 года. Служил в артиллерийских войсках, а именно в 1681 а...»

«Перечень участков недр местного значения по Приморскому краю № 12 (Приложение № 1) N п/п Вид полезного ископаемого Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (район) Площадь, кв. км (S) Геогр...»

«"УТВЕРЖДАЮ" Заместитель генерального директора по экономике и финансам /Д.В. Люлин/ ""_20 г.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку, предметом которой является выбор организации для оказа...»







 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.