WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили ...»

Договор №

20 г.

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется организовать и произвести строительные работы своими силами, а Заказчик надлежащим образом принять следующее изделие (далее - Объект) с указанием типа, размеров и техническим описанием:

готовая брусовая баня

1.2. Земельный участок Заказчика расположен по адресу:

2. Сроки выполнения работ.

2.1.Подрядчик приступает к работе по выполнению настоящего договора при соблюдении Заказчиком следующих условий:

2.2.1.Подписан настоящий Договор.

2.2.2.Имеются подъездные пути.

2.2.Начало строительства -

2.3.Окончание строительства и сдача объекта Заказчику 20 г.

2.4.При невозможности выполнения работ по независящим от сторон обстоятельствам: погодные условия, распутица, отсутствие подъездных путей и т.п., сроки и условия договора могут быть пересмотрены.

3.Стоимость работ и порядок, условия расчетов.

3.1.Стоимость настоящего Договора определяется на основе договорной цены на строительную продукцию и включает в себя:

3.1.1.Стоимость строительных материалов.

3.1.2.Стоимость работ.

3.1.3.Стоимость доставки материалов до места строительства. 3.2.Полная стоимость Договора составляет: _________________________________ 3.5. Оплата происходит после приемки готового Объекта.

3.6.Форма оплаты - наличный расчет.

3.7.При отказе от оплаты Объект демонтируется и Заказчик оплачивает фактически понесенные Подрядчиком затраты за выполненные работы.

3.8.До полной оплаты – Объект является собственностью Подрядчика. Заказчик не имеет права эксплуатации Объекта до полной его оплаты.

4.Права и обязанности сторон.

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.Предоставить строительную площадку (земельный участок, принадлежащий Заказчику).

4.1.2.Обеспечить подъездные пути к строительной площадке.

4.1.3.При невозможности проезда автотранспорта и погрузочно-разгрузочной техники до места назначения в связи с отсутствием подъездных путей, Подрядчик оставляет за собой право разгрузки на участке, выбранном Заказчиком до начала непроезжего участка дороги, либо все расходы по обеспечению прохождения транспортом сложных участков дороги до места назначения и обратно до проезжего участка дороги возлагаются на Заказчика.4.1.4.Оплатить стоимость Договора согласно п.3.2.

4.1.5.Принять готовый Объект с подписанием акта сдачи-приемки.

4.2.Подрядчик обязан сдать Заказчику Объект согласно технической документации и приложений (если таковые имеются)

4.3.Подрядчик имеет право:

4.3.1.Выполнять своими или привлеченными силами в счет принятой договорной цены все работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором (других лиц, строительную технику и транспорт).

5.Ответственность сторон 5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

5.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.3.При нарушении сторонами взятых на себя обязательств они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Законом «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.)

5.4.Заказчик несет ответственность за своевременную приемку готового Объекта и оплату стоимости Объекта.

5.5.В случае задержки оплаты Заказчиком, Подрядчик вправе взимать неустойку в размере 1% от стоимости Объекта за каждый день просрочки.

5.6.В течение гарантийного срока не допускается перепланировка строения, перенос и установка перегородок, прореза проемов в несущих стенах, увеличение существующих проемов, перенос лестницы.

5.7.За просрочку исполнения договорных обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки, при условии, что эта просрочка не вызвана не зависящими от Подрядчика причинами (неблагоприятные погодные условия, человеческий фактор, поломка транспортного средства и другие форс-мажорные обстоятельства).

6.Порядок разрешения споров.

6.1.Разногласия, возникшие в связи с настоящим Договором, стороны разрешают путем переговоров. В случае если согласия достичь не удается, то все споры и разногласия по настоящему Договору стороны передают на рассмотрение Арбитражного Суда.

7.Гарантийные обязательства.

7.1.На строение дается гарантия сроком на 1 год.

7.2.Гарантия распространяется на :- Целостность конструкции

- Протекание кровли.

7.3.Гарантия не распространяется на: - столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.) - ущерб, нанесенный третьими лицами - строительные материалы, приобретаемые Заказчиком самостоятельно

- ущерб, вследствие неправильной эксплуатации строения Заказчиком - рассыхание вагонки, деформацию бруса, не связанное с дефектами строительства - вздутие вагонки, полов, связанное с повышенной влажностью

7.4.Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному договору.

7.5.Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.

7.6.Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра данного договора. 7.7.Подрядчик не несет ответственности за недостатки, появившиеся вследствие естественного износа отдельных элементов конструкции и за возможные возникновения дефектов древесины при несоблюдении правил эксплуатации.

8.Срок действия договора.

8.1.Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр хранится у Подрядчика, второй передается Заказчику.

9.Реквизиты сторон.

Подрядчик: ___________________________________________________________

Адрес:_______________________________________________________________

Заказчик :_____________________________________________________________

Паспорт: серия № выдан

Адрес:

Подрядчик:Заказчик:

М.П.

« « 20 г.« « 20 г.

Приложение № 1 от 20 г. к договору №

1.Наименование изделия: брусовая баня

2.Габаритные размеры:

3.Техническое описание:

Крыша двускатная. Кровля готовой бани - оцинкованное железо. Потолок утеплен минватой. Стены из профилированного бруса 100х150мм. В моечном отделении стены обшиты хвойной вагонкой. Парное отделение обшито осиновой вагонкой. Для теплоизоляции между брусом и вагонкой проложена фольга. Пол двойной (черновой – не обрезная доска 20мм, чистовой - шпунтованная доска 35-36мм). Внутренние перегородки каркасные, обшитые вагонкой с обеих сторон. Окна деревянные одностворчатые с двойным остеклением. Душевой поддон. Печь Эконом с выносным баком для воды на 40л. с выходом трубы через стену. Электропроводка простая.

Подписи сторон: Подрядчик: Заказчик:

Приложение №2 к Договору подряда № от « » 20 года

1. Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, сосна). Допускаются продольные несквозные трещины. Строительный материал естественной влажности (допускается потемнение или изменение цвета). 2.Межвенцовое соединение бруса производится на строительные гвозди (черные) 200мм. Иные соединения типа деревянных нагелей круглого либо плоского сечения оговариваются отдельно и за дополнительную оплату в соответствии с условиями строительства.

3. Угловое соединение бруса производится в полдерева. Иное соединение типа «теплый угол» и т.д. обговариваются отдельно и за дополнительную оплату.

4. Брусовые перегородки крепятся к несущим (наружным) стенам и между собой встык на гвозди с заглублением до 75мм. Иное соединение типа « ласточкин хвост» и т.д. обговариваются отдельно и за дополнительную оплату.

5. Все деревянные элементы конструкции соединяются при помощи строительных гвоздей (черных), за исключением вагонки (оцинкованные гвозди). Размеры и количество гвоздей для крепления и соединения элементов конструкции выбираются в соответствии с ТУ для соединения (крепления) данных элементов конструкции. 6.Обработка антисептиком готовой бани включена.

7.В процессе усушки деревянных элементов происходит образование: щелей, трещин, что не является нарушением технологии сборки деревянных конструкций.

8.На всех деревянных элементах конструкции присутствуют «здоровые» (невыпадные) сучки различной конфигурации, цвета и размера, а также смоляные карманы.

9.При монтаже деревянных конструкций допускается стыковка доски пола, бруса, вагонки, плинтуса, наличника, нащельника, а также обрезной и не обрезной доски.

10. Вследствие использования в строительстве стенового материала атмосферной сушки (естественной влажности), внутри построечного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи стенового и отделочного материала (бруса, половой доски, вагонки, столярных изделий) необходимо в течении, как минимум первого месяца после постройки объекта обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию. Для этого необходимо держать двери и окна в открытом состоянии. При недостаточной естественной вентиляции и перепаде температур возможно потемнение стенового материала (появление гнили), «вспучивание» вагонки (вагонка набирает влажность от стенового материала); деформация столярных изделий (окон, дверей и т.д.)

11.ЗАКАЗЧИК обязан в течение 5 (пяти) дней после завершения строительства произвести внутреннюю антисептическую обработку здания в целях повышения эксплуатационных характеристик строения, увеличения его сроков службы, избежания посинения древесины. Если посинение все-таки произошло, то необходимо применить отбеливатель древесины «Неомид-500» или аналог.

Подрядчик: Заказчик:

_____________________________ _________________________________

Похожие работы:

«Регламент III Регионального чемпионата"Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) Волгоградской области 13 – 17 ноября 2017 года Волгоградская область 2017 Оглавление TOC \o 1-3 \h \z \u 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ PAGEREF _Toc492977859 \h 32. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА PAGEREF _Toc492977860 \h 63. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИ...»

«Подготовка и выгрузка информационной базы на технической инфраструктуре Заказчика, конвертация нормативно-справочной информации из исторической системы Заказчика, настройка разграничения прав для различных ролей пользователей (до 5 ролей) Настройка "CRM" (от холод...»

«ПРОЕКТ Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан" на 2018 – 2022 годыПАСПОРТ государственной программы Наименование государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики...»

«План Введение Значение безналичного оборота. Требования к безналичным расчетам. Характеристика основных форм безналичных расчетов. Требования к расчетным документам. Расчеты платежными поручениями. Расчеты платежными требованиями-поручениями. Основные этапы развития платеж...»

«Стройка: Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса-сооружения подстанции 110/10 кВ СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ (II очередь строительства) Объект: Строительно-монтажные работы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6 (...»

«Тверской государственный технический университет Кафедра истории и политологии Реферат "Цифровые технологии и политика" Выполнил: Поляков С. Е. группа ЭС-0797 Руководитель: Болокина Л. А. Тверь 2000СОДЕРЖАНИЕ Содержание Введение Глава 1. Internet как СМИ § 1.1. СМИ или не СМИ? § 1.2. Государственное регулирование российского сегмента Сети....»

«"Согласовано" "Утверждаю" И.о. директора МКУ "КР МКД" Генеральный директор ООО "МКД Сервис" // Ю.Г. Поломошнов"_"_ 2016 г. // Л. Д. Воеводина "_"_ 2016 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №111-121 п...»

«Оглавление ВВЕДЕНИЕ31. ТРАНСМИССИЯ АВТОМОБИЛЯ ИЖ 2125141.1. Краткая техническая характеристика автомобиля, назначение, устройство и работа трансмиссии41.2. Сцепление41.3. Коробка передач61.4. Карданная передача81.5. Ведущий мост102. РАСЁТ ТЯГОВО – СКОРОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСМИССИИ143. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ ИЖ...»







 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.