WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


««27» мая 2016г. Общие сведения № Содержание: Наименование Заказчика: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан. Место нахождения Заказчика: 367023, Республика ...»

ИЗВЕЩЕНИЕ № ___________________________

о проведении запроса котировок

«27» мая 2016г.

Общие сведения

Содержание:

Наименование Заказчика: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан.

Место нахождения Заказчика: 367023, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Мирзабекова А.М., 159.

Почтовый адрес Заказчика: 367023, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Мирзабекова А.М., 159.

Адрес электронной почты Заказчика: mto@r05.fssprus.ru.

Контактные лица: Цаххаев Амир Магомедович, тел. (8722)67-87-26/69-43-34.

Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки: поставка, в 2016 году, смазочных и охлаждающих жидкостей для служебного автотранспорта Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к документации) Товар должен быть новым. Товар должен отвечать требованиям качества, установленным законодательством Российской Федерации.  Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя автомашин.  Поставщик должен гарантировать, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.  Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 3 (трех) месяцев с момента передачи Товара Заказчику.

Количество товара: согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок).

Место поставки товара: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Мирзабекова 159.

Срок поставки товара: согласно проекту государственного контракта (Приложение № 4 настоящей документации)

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 85900,00руб. (восемьдесят пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

Обоснование начальной (максимальной) цена контракта: Расчету НМЦК (Приложение № 2 к документации), сопоставимый метод, анализ рынка.

Источник финансирования: федеральный бюджет 2016 года.

Идентификационный код закупки: вступает в силу с 1 января 2017 года.

Ограничения на участие в определении исполнителя: закупка предназначена для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Способ определения исполнителя: запрос котировок

Срок подачи заявок: в течении четырех рабочих дней. Дата начала подачи заявок: 30мая 2016г. Заявки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Дата окончания срока подачи заявок: 10 часов 00 минут московского времени 03 июня 2016г.

Место подачи заявок: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Мирзабекова 159, каб. 115, отдел материально-технического обеспечения.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок: Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, г. Махачкала, ул. Мирзабекова А.М., 159. 03 июня 2016г., 10 час. 00 мин., каб. 305., либо 113.

Порядок подачи заявки: В соответствии со статьей 77 Федерального закона 44-ФЗ

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

2. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения.

4. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронного документа заявок на участие в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лица, осуществляющие хранение конвертов с такими заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента их вскрытия в соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) допускать открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. За нарушение требований настоящей статьи виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

5. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. При проведении запроса котировок в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона возврату подлежит также заявка на участие в запросе котировок, поданная лицом, иск о расторжении контракта с которым подан в суд, в случае, указанном в пункте 1 части 1 статьи 76 настоящего Федерального закона.

6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся..

Размер обеспечения исполнения государственного контракта не предусмотрен.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, а также условия банковской гарантии: не предусмотрен.

Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, равно как и требование, предъявляемое к участникам запроса котировок в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона.При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание работи, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием работи, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

(п. 9 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

8) участник закупки не является офшорной компанией. (п. 10 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 227-ФЗ)

9) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Форма заявки на участие в запросе котировок: согласно приложения № 3 к настоящей документации.

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также следующие информацию и документы:

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

1) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара;

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

2) предложение о цене контракта;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

3) документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии таких документов, при установлении заказчиком в документации;

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок;

(п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ, в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

5) декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона;

(п. 5 введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

6) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в случае, если такие условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, либо заверенные копии данных документов.

(п. 6 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 498-ФЗ)

3.1. Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, считается представившим заказчику информацию о своем соответствии требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона.

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого запроса котировок или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого запроса котировок или иного участника такого запроса котировок уклонившимися от заключения контракта:Контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта: Шабуневич Людмила Викторовна

контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола;

контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт в случае уклонения такого победителя от заключения контракта;

победитель запроса котировок после получения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе и государственного контракта заполняет, в части его касающейся, пункт 15 государственного контракта «Адреса и реквизиты сторон» и Спецификацию (Приложение № 1 к государственному контракту), подписывает контракт и в срок до 13.06.2016 года предоставляет его в адрес заказчика. В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 227-ФЗ)

в случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок;

в случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ:

8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 настоящей статьи.

11. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)16. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 настоящего Федерального закона.

18. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой работи должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной работи по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 настоящей статьи, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной Услуги.

19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

20. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

21. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

22. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

23. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

24. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, работи, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

25. Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу могут быть установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

26. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона 44-ФЗ:

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 44-Ф запрос котировок проводиться для юридических и физических лиц, соответствующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Официальный сайт, на котором опубликовано извещение о проведении запроса котировок: www.zakupki.gov.ruПриложения:

- Техническое задание

- Расчет НМЦК;

- форма котировочной заявки;

- проект государственного контракта.

Заместитель руководителя

УФССП России по Республике Дагестан –

заместитель главного судебного

пристава Республики Дагестан _______________ Л.В. Шабуневич

Приложение№1

к извещению № _____________

о проведении запроса котировок

Техническое задание.

Товар должен быть новым. Товар должен отвечать требованиям качества, установленным законодательством Российской Федерации.  Товар должен быть поставлен в ассортименте, в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми, в том числе, копии сертификата и лицензии. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.  Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Товара Заказчику. Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя автомашин.  Поставщик должен гарантировать, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.  Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 3 (трех) месяцев с момента передачи Товара Заказчику.

Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика и за его счет. Поставщик забирает такой Товар за свой счет и своими силами. Устранение недостатков по гарантии производится в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения письменной заявки от Заказчика. Заявка направляется по юридическому или фактическому адресу Поставщика. В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченное на это устранение).Приложение№2

к извещению № _____________

о проведении запроса котировок

Обоснование начальной максимальной цены контракта Предмет контракта Поставка смазочных и охлаждающих жидкостей

Основные характеристики объекта закупки Товар должен быть новым.

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Расчет НМЦК

№ Наименование ед. измерения кол-во Предложение 1 Предложение 2 Предложение 3 Среднее квадрат Коэф.вариацииCредняя арифмСумма

1 масло моторное (4л) кан65 860 860 860 0,00 0,00 860,00 55900

2 антифриз (5л) кан40 500 500 500 0,00 0,00 500,00 20000

3 масло трансмиссионное (4л) кан20 500 500 500 0,00 0,00 500,00 10000

Итого 125             85900,00

Дата подготовки обоснования НМЦК: 17.05.2016г. Контрактный управляющий: ________________ Л.В. Шабуневич "_____" ______________ 2016 г. Приложение№3

к извещению № _____________

о проведении запроса котировок

Примерная форма котировочной заявки

Котировочная заявка

Дата:_____________

Кому:_____________________________________________________________

От кого:___________________________________________________________

наименование (для юр. лица), Ф.И.О.(полностью, для физ. лица) заявителя

Юридический адрес:_______________________________________________

Фактический адрес:________________________________________________

ИНН___________________________

ИНН учредителей (при наличии), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок__________________________

КПП____________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка_______________________

Р/счет____________________________________

Кор. Счет_______________________________

БИК____________________________________

В лице: ________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью)

Изучив запрос котировок № _____________ от «___»____________2015г., мы, нижеподписавшиеся, согласны поставить товар, указанный в техническом задании:

Сумма ____________________________________________________, в том числе НДС (при наличии).

(указать цену цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках)

В случае расхождения между ценой, указанной участником размещения заказа прописью, и ценой, указанной участником размещения заказа цифрами, предпочтение отдается сумме, выраженной прописью.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товар в соответствии с условиями, определенными запросом котировок. Мы согласны в случае принятия нашей котировочной заявки исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок

Указанная сумма включает все налоги и платежи, установленные законодательством Российской Федерации, а также упаковку, маркировку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, таможенные пошлины и другие расходы Исполнителя, связанные с исполнением государственного контракта.

_____________________ ______________ (подпись, печать) (должность)

Приложение№4

к извещению № _____________

о проведении запроса котировок

Проект государственного контракта.

г. Махачкала «___» ____________2016 года.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании ______________________________________________________________ № ___________ от «__»__________201__г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить смазочные и охлаждающие жидкости для служебного автотранспортаУправления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, для нужд Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, (далее - Товар) по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Мирзабекова 159, а Заказчик принимает и оплачивает Товар, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Наименование, состав, объем, и технические характеристики Товара, определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _______________.

2.2. Цена Контракта является твердой и включает в себя общую стоимость Товара, всех затрат, издержек, все налоги и платежи, установленные законодательством Российской Федерации, а также упаковку, маркировку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, таможенные пошлины и другие расходы Поставщика, связанные с исполнением государственного контракта.

2.3. Оплата за поставленные Товары по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней после фактической поставки Товара, на основании выставленного Поставщиком счета или счета-фактуры и подписанной накладной.

2.4. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате поставленных Товаров со дня списания денежных средств в пользу Поставщика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Поставщик обязан:

3.1.1. В течении 1(одного) рабочего дня (с 9 ч 30 мин до 17ч 30мин), следующий за днем подачи письменной заявки на фактический или юридический адрес Поставщика, либо адрес электронной почты, поставить Товар в адрес Заказчика.

3.1.2. Надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего Контракта поставить Товар в адрес Заказчика в установленный настоящим Контрактом срок и представить отчетные документы, подтверждающие поставку и передачу Товара, сертификаты соответствия Товара Гостам и техническим условиям.

3.1.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанной Сторонами накладной.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Произвести оплату поставленного Товара в соответствии с п. 2.3. настоящего Контракта.

3.3.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, в течении 10 дней с момента фактической поставки Товара.

3.3.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего наименованию, качеству, и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.4.2. Отказаться от оплаты поставленного Товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости поставленного товара в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Контракта.

3.4.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены бракованных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих отгрузку Товара.

3.4.4.  Назначать лиц для участия в контроле за поставкой Товара и в приемке от Поставщика Товара по количеству и качеству.

3.4.5. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим Контрактом.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Товар должен отвечать требованиям качества, установленным законодательством Российской Федерации.

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте, в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми, в том числе, копии сертификата и лицензии.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Товара Заказчику.

4.5.Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя.

4.6. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.7. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 3 (трех) месяцев с момента передачи Товара Заказчику.

Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика и за его счет. Поставщик забирает такой Товар за свой счет и своими силами. Устранение недостатков по гарантии производится в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения письменной заявки от Заказчика. Заявка направляется по юридическому или фактическому адресу Поставщика.

В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченное на это устранение.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Выполненные Поставщиком обязательства по поставке Товара принимаются Заказчиком по накладным Поставщика. При поставке Товара в адрес Заказчика обязательно присутствие представителя Поставщика. Выгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

5.2. В течение 10 (десяти) дней с момента представления Заказчику Поставщиком отчетной документации и накладных Товара Заказчик проверяет результаты исполнения Поставщиком обязательства по настоящему Контракту на предмет соответствия поставленного Товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта.

6. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

6.1. Поставка Товара осуществляется в место нахождения Заказчика, по адресу: 367023, г. Махачкала, ул. Мирзабекова А.М., 159.

6.2. Датой поставки Товара Поставщиком считается дата подписания накладной на Товар Заказчиком, а в случае наличия претензий – датой поставки считается дата удовлетворения Поставщиком претензий Заказчика.

6.3. Расходы по поставке Товара входят в стоимость Товара и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

7.2. При передаче Товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы в размере 2,5% цены Контракта: ________, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.3. В случае несвоевременного выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных в Контракте, в том числе при несоответствии Товара требованиям к количеству, стоимости, качеству, ассортименту (комплекту), Поставщик обязуется выплатить Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле: (где - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней)).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

8.4. В случае просрочки случае нарушения Поставщиком обязанностей, предусмотренных в Контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 10 % от цены Контракта: ______________ руб. Размеры штрафов установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения контракта Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом(за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном объеме по настоящему Контракту.

8.6. Просрочившая Сторона Контракта в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от другой Стороны Контракта первого письменного требования об уплате неустойки с расчетом начисленной суммы неустойки, добровольно и в бесспорном порядке выплачивает начисленную сумму неустойки.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Поставщик и Заказчик будут принимать все меры по разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Контракта, другая Сторона вправе предъявить претензию в установленном порядке до подачи искового заявления в арбитражный суд. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 15 дней.

9.3. В случае если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Республики Дагестан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно (неисполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто и прочее, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение 3 (трех) дней уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер.

10.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

10.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

10.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны в срок не более 3-х дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 года.

11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему Контракту и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Контракта.

12. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ

НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п.6.3.

12.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

12.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.12.5. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(Прочие условия)

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны и становятся его неотъемлемыми Приложениями лишь при условии, что они исполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

13.2. Официальным языком Контракта является русский язык и он признается Сторонами настоящего Контракта основным для решения всех вопросов, касающихся значения или интерпретации Контракта.

13.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых соисполнителей как за свои собственные.

13.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения контракта, осуществляется Подрядчику (Исполнителю, Поставщику), с которым заключается контракт, в течение пяти рабочих дней с момента полного исполнения контракта.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Приложение № 1. Спецификация.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

________________________________________

Юридический адрес: _____________________

Фактический адрес: ______________________

тел. _____________________

адрес электронной почты: _______________

ИНН __________________________

р/с ____________________________________

в банке_________________________________

_______________________________________

БИК _______________________________

КПП _____________________________

Кор. счет:__________________________

ОКПО ____________________________

Дата постановки на учет

в налоговом органе:______________

______________________

м.п. ЗАКАЗЧИК:

Управление Федеральной службы

судебных приставов по Республике Дагестан

Юридический адрес: 367023, г. Махачкала, ул. Мирзабекова А.М., 159

Фактический адрес: г. Махачкала, ул. Мирзабекова А.М., 159

тел. (8722)69-43-36/67-87-26

факс: (8722)69-43-34

р/с 40105810500000010677

В УФК по РД,

отделении НБ Респ.Дагестан Банка России,

г. Махачкала

л/с 03031784990

БИК 048209001

ИНН 0560028672

КПП 057301001

______________________

м.п.

Начальник отдела МТО А.М. Цаххаев

Приложение № 1

к государственному контракту №_______

от «__» ___________2016 г.

Спецификация

№ Наименование ед. измер. Кол-во Цена за 1 единицу Сумма

1 масло моторное (4л) кан65 2 антифриз (5л) кан40 3 масло трансмиссионное (4л) кан20 ИТОГО   125  

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________

м.п. ЗАКАЗЧИК:

Управление Федеральной службы

судебных приставов по Республике Дагестан

_______________________

м.п.

Похожие работы:

«Объявление внутреннего конкурса среди государственных служащих Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области для занятия вакантной административной госуд...»

«Общество с ограниченной ответственностью "УралМастер" 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Марта 197А46 ИНН/КПП 7415084586/741501001, ОГРН 1147415001106 Расчетный счет: 4070...»

«График работы приемной комиссии:пн.-пт. 9.00-17.00, без перерыва на обед сб. 9.00-13.00 без перерыва на обед  ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 1 ИЮНЯ ДО 15 АВГУСТА. ДО 15 АВГУСТА НЕОБХОДИМО СДАТЬ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ.  ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРИНЯТЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ, УЧИТЫВАЕТСЯ СРЕДНИЙ БАЛЛ  АТТЕСТАТА. ...»

«Тест Северная война1. Северная война – это:а) война за выход к северным морям;б) война между Россией и всеми северными странами;в) война между Россией и Швецией.  2.Северная война 1700-1721 гг. завершилась подписанием:а) Полянского перемирия;                 в) Вечного мира;б) Столбовского мир...»

«15.01.2015 Тема : " Распространение колебаний в упругой среде. Волновое движение. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Свойства механических волн."Цель: конструирование знаний учащихся о волновом движении Задачи: 1....»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАНДАЛАКШСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" (ГАОУ МО СПО "КИК") Утверждаю Директор ГАОУ МО...»

«Приложение к решению Совета депутатов Жуланского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 22.12. 2015 № 5МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ градостроительного проектирования Жуланского сельсовета Кочковск...»

«_ №_ Астана аласы город Астана О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 мая 2011 года № 276 "Об утверждении Правил технического н...»

«Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Березниковский строительный техникум" Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов заочного отделения по дисциплине "Физика" выполнила преподаватель физики Ляшкова ЛВ 2016  "Скажи мне и я забуду...»

«ПРОТОКОЛ заседания Комиссии по рассмотрению и подведению итогов открытого запроса предложений №0023/16/2.1/0029482/ДНоябрьск/ЗП/ГОС/Э/28.07.2016 1/0023/16/2.1/0029482/ДНоябрьск/ЗП/ГОС/Э/28.07.2016 г. Ноябрьск 30.08.2016 г. конференц-зал 15.00 ч. Предмет закупки: "Оказание...»

«2510790-148590 ПРОЕКТ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ _ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА РЕШЕНИЕ № от _ 2015 года О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11....»

«Список победителей конкурса по отбору проектов для предоставления грантов (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик в 2015 году 1 Бозиев Солтан НазировичПроизводство мебели на заказ 2 Секреков Анзор МашевичПроизводство лимонада в стекле 3 Эфендиева Азида Бат...»

«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ ВОСТОК"УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по общим вопросам ООО "Транснефть Восток" Нерюнгринское РНУ (А.Ф. Черепанов) "_"2016 г. Техническая часть документации о закупке по лоту № С-01592. 04 77 16 "Поставка продуктов питания (Овощи, фрукты) г. Нерюнгри" Согласовано: Начальник курирующего отдела (служ...»

«УТВЕРЖДАЮ: Начальник УКС и МП АКМР _ А.Г. Крёков "_" 2014 г Еженедельный информационный отчет о мероприятиях, проведенных в рамках празднования 90-летия Кемеровского района Лето – чудесная пора! Особенно, когда каждый день наполнен интересными событиями, общением с друзьями, незабываемыми мероприятиями, познавательными выставками. П...»

«Зарегистрировано в Минюсте России 4 мая 2017 г. N 46595МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 2 февраля 2017 г. N 129нОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОРОЖНЫХ СТРОИТЕЛ...»







 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.