WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«г. Москва «_» _ 2017 года, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице, действующего на основании, с одной стороны, и Общество с ...»

ДОГОВОР № _________________

на выполнение работ по капитальному ремонту Вертолета

г. Москва «___» ___________ 2017 года

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________ ________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «РH-Аэрокрафт» (ООО «РН-Аэрокрафт»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Мороза Александра Михайловича, действующего на основании Доверенности № Д-309/2017 от 17.07.2017заместителя генерального директора по организации эксплуатации авиационной техники Бушмелева Николая Ивановича, действующего на основании доверенности № 77 АВ 3050099 от 28.12.2016, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по первому капитальному ремонту (далее – ремонт, работы) вертолёта Ми-8 МТВ-1 с заводским номером 96787 на рубеже 2000 часов налёта с начала эксплуатации (далее – Вертолет, ВС), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их.

Характеристики Вертолета указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Компоновка салона Вертолета определена Приложением № 3 к настоящему Договору.

Основанием для выполнения работ являются требования эксплуатационной документации вертолёта и Бюллетеня № Т2775-БЭ-Г, введённого 22.12.2009 г. Начальником УПЛГ ГВС ФАВТ.

Эксплуатантом Вертолета является ООО АК «ТУРУХАН» (ОГРН 1022401068282, ИНН 2437010388, место нахождения: 663231, Красноярский край, Туруханский район, село Туруханск, ул. Портовая, д. 1) (далее по тексту – Эксплуатант).

Местом выполнения работ являются производственные мощности (территория) Подрядчика или иное место, согласованное Сторонами. Порядок определения конкретного места выполнения работ на территории Подрядчика установлен п. 3.1.2 Договора.

Срок выполнения работ составляет не более 160 календарных дней с даты передачи Вертолета в ремонт по Акту приема – передачи воздушного судна, составленному по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

При ссылке в настоящем Договоре на Акт приема – передачи воздушного судна подразумевается, что данный акт оформляется по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.

Технические требования, правила и условия выполнения работ.

Качество и объем работ, выполняемых Подрядчиком, должны соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям государственных (отраслевых) стандартов, а также другим нормативным документам, относящимся к выполняемым работам.

При выполнении работы Подрядчик руководствуется требованиями Бюллетеней № Т2775-БЭ-Г, № 2776-БЭ-Г, Руководства по капитальному ремонту вертолета Ми-8 с учетом модификации ВС, Регламента технического обслуживания вертолета Ми-8МТВ-1 Часть 1 Планер и силовая установка, утвержденного 02.12.1993 начальником ОТЭРАТ Департамента воздушного транспорта Н.Н. Гипич и Часть 2 Авиационное и радиоэлектронное оборудование, утвержденного 14.12.1994 заместителем начальника ОТЭРАТ Департамента воздушного транспорта, с учётом дополнений, Наставлений по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в гражданской авиации России (утв. Приказом ДВТ Минтранса РФ от 20.06.1994 № ДВ-58), нормативной (ГОСТ, ТУ, ТЗ, конструкторской документацией, бюллетенями, указаниями и др.), ремонтной и эксплуатационной документацией на Вертолёт и его комплектующие изделия.

Подрядчик должен иметь действующий Сертификат соответствия Федеральным авиационным правилам «Организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники» (ФАП-145) (утв. приказом Федеральной авиационной службы РФ от 19 февраля 1999 г. № 41) или Федеральным авиационным правилам «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил» (ФАП-285) (утв. приказом Минтранса России от 25.09.2015 № 285), с правом выполнения работ по капитальному ремонту вертолетов типа Ми-8 МТВ-1 в объёме, необходимом для выполнения работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.

В ходе ремонта Вертолёта должны быть выполнены работы по всем обязательным сервисным бюллетеням, действующим на дату окончания ремонта и ранее невыполненным на Вертолёте.

Работы по бюллетеням выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 31270.

Перечень бюллетеней для выполнения работ в отношении комплектующих изделий Вертолёта (далее по тексту – КИ) формируется Подрядчиком до начала выполнения работ по бюллетеням и/или ремонта КИ. Данный перечень подлежит согласованию с Заказчиком. Выполнение соответствующих работ Подрядчиком и/или направление КИ субподрядчику производится только после согласования перечня бюллетеней Заказчиком.

Целью выполнения работ является восстановление ресурса и обеспечение дальнейшей эксплуатации Вертолёта после достижения 2 000 часов налёта с начала эксплуатации.

После выполнения ремонта Вертолёту должны быть установлены следующие показатели ресурса и срока службы:

- назначенный ресурс 18 000 часов;

- назначенный срок службы 25 лет;

- межремонтный ресурс 2 000 часов;

- межремонтный срок службы 8 лет.

Ресурсные показатели комплектующих изделий (агрегатов, блоков, компонентов) должны соответствовать тем ресурсным показателям, которые установлены Бюллетенями, действующими на момент завершения ремонта.

Подрядчик выполняет ремонт Вертолета, агрегатов и блоков систем Вертолета, а также привлекает субподрядчиков для выполнения ремонта:

- двигателей ТВ3-117ВМ (2 ед.);

- главного редуктора ВР-14 (1 ед.);

- вспомогательной силовой установки Safir (1 ед.).

Кроме того Подрядчик производит замену следующих комплектующих изделий, выработавших ресурс, на «новые»:

- лопасти несущего винта (ЛНВ) 8АТ.2710.00 (1 комплект);

- лопасти рулевого винта (ЛРВ) 246-3925-00 (1 комплект);

- комплект шлангов и рукавов вертолета;

- авиационные шины 595х185 и 865х280;

- остекление вертолета (кабина экипажа и пассажирский салон) кроме обогреваемых стекол;

- цепь ПР-15,875-2300-1-67.

Демонтированные комплекты (ЛНВ) 8АТ.2710.00 и (ЛРВ) 246-3925-00 подлежат отправке по адресу: г. Москва, пос. Московский, пос. Ульяновского лесопарка, владение 1, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их демонтажа. Соответствующие транспортные расходы включены в стоимость Договора, предусмотренную п. 5.1 настоящего Договора, и не компенсируются Заказчиком дополнительно.

Подрядчик выполняет собственными силами и/или привлекает субподрядчиков для выполнения ими ремонта всех КИ, остаток межремонтного ресурса или межремонтного срока службы которых не обеспечивает их эксплуатацию до очередного ремонта Вертолёта. Предварительно (до принятия решения о ремонте) Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты выявления данного обстоятельства направляет на согласование Заказчику перечень таких комплектующих изделий в форме Акта технического состояния.

При ссылке в настоящем договоре на Акты технического состояния подразумевается, что они оформляются по форме Приложения № 11 к настоящему Договору.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты выявления того факта, что остаток назначенных до списания сроков службы (ресурсов) КИ меньше устанавливаемых до очередного ремонта сроков службы (ресурсов) Вертолёта, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика и направляет ему на согласование Акт технического состояния. После согласования Заказчиком Акта технического состояния Подрядчик привлекает субподрядчиков для выполнения работ по увеличению сроков службы (ресурсов) КИ.

В случае неприемлемости условий выполненения работ по увеличению назначенных ресурсов (сроков службы) КИ или установления технической невозможности или экономической нецелесообразности ремонта по согласованию с Заказчиком производится их замена на новые изделия. Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты выявления соответствующего обстоятельства направляет на согласование Заказчику перечень комплектующих изделий, подлежащих замене, по форме Акта технического состояния.

При необходимости замены в составе Вертолёта КИ, снятых с производства, Подрядчик в рамках договора с разработчиком Вертолёта (АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля») определяет для них замену из состава КИ текущего производства. Допустимость такой замены оформляется документально в соответствии с требованиями ГОСТ 18675.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты оформления замены Подрядчик направляет Заказчику заверенные уполномоченным представителем копии документов, подтверждающих ее допустимость.

На демонтированные с Вертолёта компоненты, не подлежащие установке на ремонтируемый Вертолёт в ходе исполнения настоящего Договора, оформляются Акты технического состояния с представлением их Заказчику в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты демонтажа для принятия решения о дальнейших действиях Подрядчика в отношении компонента (утилизация, консервация, отправка по указанному Заказчиком адресу и пр.).

При демонтаже КИ Подрядчик также оформляет пономерную документацию и передает КИ Заказчику по Акту, составленному по форме Приложения № 8 к настоящему Договору.

В течение 5 (пяти) календарных дней с даты выявления необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, а также обусловленных поступившими в период выполнения ремонта директивами о срочных доработках и разовых осмотрах, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика с предоставлением Актов технического состояния.

Данные дополнительные работы выполняются в рамках отдельных соглашений, оформленных Заказчиком с Подрядчиком или третьими лицами.

Все вновь устанавливаемые на Вертолет КИ должны быть «новыми», то есть не бывшими в употреблении и иметь остаток срока службы, согласованный с Заказчиком, а также иметь документы, подтверждающие их аутентичность, которые Подрядчик передает Заказчику или Эксплуатанту при передаче Вертолета после ремонта.

Внешняя окраска Вертолёта должна быть произведена полиуретановыми глянцевыми эмалями с нанесением двух слоев защитного лака с технологией «Майк» в соответствии со схемой, утверждённой Заказчиком, и являющейся Приложением № 12 к настоящему Договору.

Работы по ремонту, изготовлению и установке отдельных предметов интерьера салона Вертолета, должны выполняться в объеме и в соответствии с Требованиями, предусмотренными Приложением № 10 к настоящему Договору, и с учетом Дизайн-проекта салона Вертолета Ми-8МТВ-1 заводской номер 96787, RA-25566 и цвето-фактурной картой, утвержденных Приложением № 13.

Права и обязанности сторон

Подрядчик обязан:

3.1.1. В полном объеме, своевременно и качественно выполнить работы по капитальному ремонту в соответствии с условиями настоящего Договора;

3.1.2. В течение 2 (двух) календарных дней с даты заключения настоящего договора Подрядчик направляет на адрес электронной почты Заказчика информационное письмо с указанием конкретного места выполнения работ на территории Подрядчика. При наличии у Подрядчика нескольких мест для выполнения работ он обязан обеспечить Заказчику возможность выбора конкретного места.

3.1.3. Принять от Заказчика Вертолет, укомплектованный в соответствии с данными формуляра Вертолёта, с имуществом, комплектом пономерной документацией и фидерными схемами (далее – эксплуатационная документация), определенными в Приложениях №№ 1-4 к Акту приемки-передачи воздушного судна;

3.1.4. Провести анализ технического состояния Вертолета, определить план работ по его капитальному ремонту;

3.1.5. Определить перечень КИ, в отношении которых должны быть выполнены работы по бюллетеням и сформировать перечень соответствующих бюллетеней. Согласовать перечень бюллетеней с Заказчиком в сроки, позволяющие Подрядчику своевременно и надлежащим образом выполнить капитальный ремонт Вертолета;

3.1.6. Привлечь для выполнения ремонта КИ Вертолёта специализированные сертифицированные предприятия в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями ремонтной и эксплуатационной документацией на данные изделия;

3.1.7.Обеспечивать соответствие результатов работ по ремонту Вертолета, и его КИ, требованиям качества, безопасности, а также иным требованиям (сертификации, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации;

3.1.8. Выполнить работы в соответствии с требованиями и сроками, установленными Договором, и передать Заказчику отремонтированный Вертолет, укомплектованный в соответствии с данными формуляра Вертолёта, а также с имуществом и эксплуатационной документацией, определенными в Приложениях №№ 1-4 к Акту приемки-передачи воздушного судна.

3.1.9. Выполнять работы по капитальному ремонту, используя собственные запасные части, компоненты, расходные материалы (в том числе горюче-смазочные), инструменты и оборудование, собственными силами и средствами (в том числе при выполнении работ субподрядчиками);

3.1.10. Выполнять все работы по капитальному ремонту в ангарных условиях, квалифицированным, допущенным к выполнению соответствующих работ в предусмотренном действующим законодательством порядке персоналом;

3.1.11. При выполнении работ соблюдать требования в области пожарной и экологической безопасности, охраны труда и безопасности персонала;

3.1.12. Надлежащим образом оформлять пономерную документацию Вертолета, его КИ, производить записи обо всех выполненных работах, установлении гарантийного и межремонтного ресурсов (сроков службы) в Деле ремонта в соответствии с требованиями «Положения о разработке и издании производственно-контрольной документации при ремонте авиационной техники на ремонтных предприятиях гражданской авиации», утверждённой МГА СССР 04.06.1983г, производить контроль за выполнением аналогичных обязанностей субподрядчиками, осуществляющими ремонт КИ Вертолёта. Пономерная эксплуатационная документация отправляется на ремонтное предприятие и обратно Заказчику (его представителю) в соответствии с требованиями НТЭРАТ ГА-93;

3.1.13. Выполнять все работы по настоящему Договору, в том числе предусмотренные регламентом по обеспечению стоянки и вылета ВС, в соответствии с нормативными документами, действующими в гражданской авиации;

3.1.14. Своевременно уведомлять Заказчика обо всех дефектах, выявленных Подрядчиком и/или субподрядчиками на ВС при выполнении капитального ремонта путем направления в адрес Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения дефектов (недостатков) Акта технического состояния;

3.1.15. Обеспечивать представителям Заказчика, Эксплуатанта и экспертам возможность осуществления контроля за сроками, полнотой и качеством работ по капитальному ремонту, в частности, по письменному указанию Заказчика обеспечить допуск к Вертолету представителей, направляемых Заказчиком для оценки соответствия работ условиям договора, и предоставить им необходимые материалы для проведения оценки и подготовки заключения;

3.1.16. Обеспечивать сохранность Вертолета, и переданного с ним авиационного имущества с момента их передачи для выполнения работ до момента возврата Заказчику. В отношении имущества, демонтированного с Вертолета, с даты его демонтажа и до его возврата Заказчику или указанному им третьему лицу;

3.1.17. Обеспечивать сохранность документации (пономерной и иной), переданной Подрядчику Заказчиком на период проведения работ;

3.1.18. Собственными силами (либо с привлечением третьих лиц) и за счет собственных средств осуществлять утилизацию использованных расходных материалов, а также иных отходов, образовавшихся при выполнении работ по настоящему договору, руководствуясь при исполнении данной обязанности требованиями законодательства РФ;

Давать по поручению Заказчика разъяснения заинтересованным лицам по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора;

Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. При выявлении обстоятельств, оказывающих или которые могут оказать существенное влияние на деятельность Заказчика и качество выполняемых работ, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика по телефону и электронной почте, направив письменное уведомление не позднее дня, следующего за днем выявления соответствующих обстоятельств;

Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

Подрядчик вправе:

3.2.1. В соответствии с разделом 9 настоящего договора при получении соответствующего официального предварительного письменного согласия Заказчика, передавать часть работ по Договору третьему лицу (субподрядчику). Субподрядчик обязан иметь действительную лицензию и/или сертификат, установленные для производства таких работ соответствующими компетентными органами гражданской авиации РФ, а также соответствовать иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Оплачивать выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.3.2. Информировать Подрядчика о любых изменениях планов по ремонту, которые могут влиять на объем и сроки проведения работ, установленных Договором.

3.3.3. Передать Подрядчику для выполнения работ Вертолет, имущество и эксплуатационную документацию. После выполнения работ принять у Подрядчика работы и Вертолет, имущество и эксплуатационную документацию.

3.3.4. Своевременно выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе исполнения Договора

Заказчик вправе:

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ и о любых обстоятельствах, связанных с исполнением Договора как самим Подрядчиком, так и привлеченными им субподрядчиками;

Контролировать исполнение Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика;

Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения им и привлеченными им субподрядчиками обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а в случае выявления недостатков их своевременного устранения;

Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по договору;

Направлять своих представителей, представителей Эксплуатанта и Экспертов (экспертных организаций) для оценки соответствия работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками, условиям Договора и требованиям действующего законодательства;

Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчиком и/или привлеченными им субподрядчиками, при исполнении настоящего Договора.

3.5. Стороны пришли к соглашению, что ст. 359, 360 и 712 ГК РФ к настоящему Договору не применяется.

3.6. С целью принятия оперативных решений по настоящему Договору Стороны в Приложении № 2 к настоящему Договору согласуют список лиц, ответственных за их принятие, и их контактные данные, с указанием перечня вопросов, которые данные лица уполномочены решать. В рамках указанных компетенций допускается направление документов на электронную почту ответственного лица дополнительно к электронной почте, указанной в разделе 16.

4. Сдача-приемка Вертолета и результатов работы.

4.1. Передача Вертолета для выполнения работ производится Заказчиком или Эксплуатантом по Акту приемки-передачи воздушного судна, с выполнением Подрядчиком следующих операций по приемке Вертолета:

- внешний осмотр планера и силовой установки (СУ);

- проверка укомплектованности Вертолета штатным оборудованием;

- приемка авиационного имущества;

- приемка эксплуатационной документации.

Акт приемки-передачи воздушного судна оформляется по форме Приложения № 6 (в двух экземплярах по одному для каждой из сторон). Комплектация Вертолета, перечень имущества и эксплуатационной документации, фактически переданных вместе с Вертолетом, указывается в Приложениях №№ 1-4 к Акту приемки-передачи воздушного судна.

Дополнительно Подрядчиком по утвержденной им форме оформляется Приемо-сдаточный акт (ПСДА). ПСДА оформляется в одном экземпляре, оригинал ПСДА остается у Подрядчика, а заверенная уполномоченным должностным лицом Подрядчика копия передается Заказчику.

4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему Договору после передачи ему Вертолета по Акту приемки-передачи воздушного судна.

4.3. Передача Вертолета Подрядчику для выполнения работ и возврат его Заказчику после выполнения работ производится в месте их выполнения, если иное место не будет дополнительно согласовано Сторонами.

4.4. Датой передачи Вертолета для выполнения работ считается дата подписания соответствующего Акта приема-передачи воздушного судна Подрядчиком, а после выполнения работ – Заказчиком.

4.5. Подрядчик обеспечивает хранение отремонтированного Вертолета, принятого от Заказчика имущества и эксплуатационной документации, и несет полную ответственность за все риски (утрату, целостность и качественное состояние) до момента их возврата Заказчику.

Подрядчик не имеет права передавать Вертолет, его КИ и эксплуатационную документацию другим лицам (за исключением случаев выполнения работ субподрядчиками, привлеченным в порядке, установленном разделом 9 настоящего Договора), а также использовать их в своих целях без согласия Заказчика.

4.6. Контроль качества выполнения и техническая приемка результатов работы выполняется в соответствии с условиями настоящего Договора и Программой сдачи и приёмки вертолёта Ми-8 МТВ-1 (Приложение № 4 к настоящему Договору). Заказчик вправе привлечь для проведения приемки Эксплуатанта и/или иное лицо.

4.7. О готовности выполненных работ к сдаче-приемке Подрядчик письменно уведомляет Заказчика не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты сдачи-приемки работ, путем направления уведомления, составленного в произвольной форме за подписью уполномоченного представителя Подрядчика, по электронной почте на адреса Заказчика и его уполномоченного лица.

В уведомлении Подрядчик указывает запланированную дату прибытия уполномоченных представителей Заказчика (Эксплуатанта) для приемки выполненных работ.

По инициативе Заказчика дата сдачи-приемки работ может быть перенесена на срок в пределах 2 (двух) рабочих дней от даты, определенной Подрядчиком.

4.8. При приемке Вертолета, в случае обнаружения ненадлежащего качества работ, несоответствия состояния Вертолета, пришедшего из ремонта, некомплектности КИ Вертолёта или документации, неверного оформления пономерной документации Заказчик составляет Рекламационный акт по форме Приложения № 7 к настоящему Договору.

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

4.9. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты окончания работ Подрядчик передает Заказчику:

- два оригинальных экземпляра Акта выполненных работ по форме Приложения № 5;

- два оригинальных экземпляра Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по унифицированной форме № ОС-3, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту основных средств», с учётом положений Основных условий на ремонт авиационной техники гражданской авиации (утв. Министром гражданской авиации СССР 19.11.1986г., № 61И), (ОКУД 0306002);

- два оригинальных экземпляра Акта приемки-передачи воздушного судна по форме Приложения № 6;

- два оригинальных экземпляра Акта о сдаче-приемке авиационно-технического имущества к вертолету по форме Приложения № 8 (в отношении того имущества, которое не было возвращено в процессе исполнения договора);

- копию надлежащим образом заверенного уполномоченным должностным лицом Подрядчика ПСДА, оформленного по форме, утвержденной у Подрядчика.

4.10. Не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания работ Подрядчик в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ выставляет и направляет Заказчику оригинал счет-фактуры, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.11. После выполнения работ Подрядчик возвращает Вертолет Заказчику по Акту приемки-передачи воздушного судна с оформлением Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3).

4.12. Подписание Акта выполненных работ по форме Приложения № 5, Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3), Акта приемки-передачи воздушного судна осуществляется после того, как Подрядчиком будут устранены все недостатки, выявленные при сдаче-приемке выполненных работ, и произведены необходимые доработки.

4.13. Вместе с Вертолетом Подрядчик передает Заказчику по Акту о сдаче-приемке авиационно-технического имущества к вертолету по форме Приложения № 8 демонтированные с Вертолета неисправные КИ либо по письменному согласованию с Заказчиком направляет их в адрес третьих лиц. Все расходы, связанные с таким отправлением, входят в стоимость Договора, предусмотренную п. 5.1 настоящего Договора, и не компенсируются Заказчиком дополнительно.

4.14. Вместе с Вертолетом Подрядчик возвращает Заказчику все полученное от него авиационное имущество (за исключением АТИ, которое было установлено на Вертолет в процессе ремонта) и эксплуатационную документацию. Перечень имущества и перечень эксплуатационной документации указывается в Приложениях №№ 1-4 к Акту приемки-передачи воздушного судна.

5. Стоимость договора и порядок расчетов

5.1. Общая (максимальная) стоимость договора составляет __________________________ (_________________________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18%) – ____________ (____________________________) рублей _____копеек.

5.2. Стоимость работы по первому капитальному ремонту Вертолёта включает в себя: стоимость всего объема выполняемых работ, в том числе расходы на выполнение работ силами субподрядчиков, стоимость расходных материалов, хранения Вертолёта после ремонта, все расходы по страхованию, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

Расчет стоимости договора содержится в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.3. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, но не ранее, чем через 45 (сорок пять) календарных дней с момента подписания Сторонами оригинала Акта выполненных работ, оформленного по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, при наличии оригиналов надлежащим образом оформленных счета на оплату и счет-фактуры.

Датой исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В случае если дата исполнения обязательств по оплате приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, оплата осуществляется Заказчиком в следующий за нерабочим днем рабочий день.

5.4. В период действия Договора Стороны обязуются ежеквартально (либо по требованию одной из Сторон), по состоянию на последнее число отчетного периода, проводить сверку взаиморасчетов (требований и обязательств). Результаты сверки оформляются актом сверки взаиморасчетов, содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода. Акт сверки составляется и подписывается в 2 (Двух) экземплярах. Сверка осуществляется в следующем порядке: Подрядчик не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет Заказчику Акт сверки. В ответ Заказчик обязан принять и подписать не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения, возвратить отправителю Акт сверки, либо представить свои возражения с подтверждающими документами. При возникновении разногласий по Акту сверки Стороны обязуются урегулировать их и подписать протокол разногласий к Акту сверки взаиморасчетов в срок не позднее последнего числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. Заказчик вправе самостоятельно подготовить и направить в адрес Подрядчика Акт сверки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора. За немотивированный отказ от подписания Акта сверки в установленные сроки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 0,1% (Одна десятая процента) от стоимости оказанных услуг за период, в отношении которого производится сверка взаимной задолженности.

6. Контроль качества выполнения и техническая приемка результатов работы.

6.1. Контроль качества выполнения работ, испытания Вертолета, оформление формуляра проводятся в соответствии с требованиями ремонтной документации и условиями настоящего Договора.

6.2. Все работы, выполненные в ходе ремонта Вертолета, документально регистрируются в производственно-контрольной документации Подрядчика (Дело ремонта экземпляра воздушного судна в соответствии с требованиями «Положения о разработке и издании производственно-контрольной документации при ремонте авиационной техники на ремонтных предприятиях гражданской авиации», утверждённой МГА СССР 04.06.1983).

6.3. После ремонта на Вертолет и его агрегаты устанавливаются гарантийные обязательства в пределах полного межремонтного ресурса (2000 часов) и срока службы (в течение 8 лет эксплуатации), в том числе и на КИ Вертолета, отремонтированные субподрядчиками, и на которые установлены гарантийные обязательства менее чем на основное изделие, за исключением КИ, имеющих меньший межремонтный ресурс (срок службы).

6.4. Гарантийный срок исчисляется с даты выполнения ремонта, внесенной в пономерную документацию Вертолета и его КИ.

6.5. В случае отказа Вертолета или отремонтированного/вновь установленного комплектующего изделия в течение гарантийного ресурса (срока службы) Подрядчик производит восстановительный ремонт за свой счёт.

6.6. Подрядчик проводит исследования отказавшего в гарантийный период КИ с целью определения причин возникновения отказа. Заказчик имеет право принять участие в исследовании, в таком случае оно проводится комиссионно. Исследование заканчивается составлением Акта технического состояния.

6.7. Доставка Вертолета и/или КИ к месту выполнения восстановительного ремонта в гарантийный период и обратно к месту постоянного нахождения производится за счет Подрядчика.

6.8. При неподтверждении гарантийного случая или если установлено, что отказ произошел по вине Заказчика, он возмещает Подрядчику документально подтвержденные расходы.

6.9. В случае несогласия Заказчика с выводами комиссии о причинах возникновения неисправности (отказа) Заказчик имеет право отправить неисправный Вертолет или КИ на дополнительное исследование.

В случае, если по результатам дополнительного исследования будет сделан вывод о том, что отказ является гарантийным случаем, Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, в том числе расходы, понесенные в связи с проведением исследование (экспертиз).

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

7.3.В случае утери и/или порчи оригиналов пономерной документации на Вертолет/КИ Подрядчик уплачивает денежную компенсацию (в связи с невозможностью дальнейшего использования Вертолета/КИ по назначению) в размере 10% (десяти процентов) от цены Вертолета и/или аналогичного комплектующего изделия 1-ой категории в течение 15 (пятнадцати) дней, необходимых для оформления дубликата пономерного документа на предприятии-изготовителе, взамен утраченного.

7.4.Если при исполнении настоящего Договора наступила полная гибель Вертолета или произошла утеря/утрата/хищение, Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость Вертолета в размере не меньшем, чем установлена в Акте приемки-передачи воздушного судна при передаче Вертолета в ремонт.

7.5. Если при исполнении настоящего Договора наступила полная гибель комплектующего изделия или произошла утеря/утрата/хищение, Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость комплектующего изделия первой категории.

7.6. За любое иное неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения обязательств. В случае нарушения сроков оплаты штрафа Заказчик имеет право на удержание суммы штрафа из причитающихся платежей Подрядчику за выполнение работ по настоящему Договору. Данный вид ответственности применяется при совершении тех нарушений, за которые Договором не предусмотрена иная ответственность.

7.7. В случае несвоевременного предоставления первичных документов (в частности, Актов технического состояния, Актов о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме № ОС-3), Акта выполненных работ, счет-фактуры) в сроки, установленные действующим законодательством РФ, либо в сроки, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, Заказчик вправе произвести задержку перечисления денежных средств на соответствующее количество дней задержки предоставления первичных документов.

Также в случае нарушения Подрядчиком сроков, порядка оформления и предоставления оригиналов первичных документов Заказчик вправе по своему выбору предъявить Подрядчику штраф в размере 1 (Одного) % стоимости, указанной в несвоевременно предоставленных и/или оформленных с нарушениями требований действующего законодательства первичных документах, или штраф, предусмотренный п. 7.6 настоящего Договора.

7.8. В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме Подрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п. 89.3 и п. 89.9 настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов в связи с непредоставлением Заказчиком информации о договорах с Субподрядчиками/Субисполнителями.

7.9. В случае привлечения Субисполнителя/Субподрядчика без предварительно полученного официального письменного согласия Заказчика (п.п. 89.1, 89.2 Договора), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый выявленный факт привлечения Субисполнителя/Субподрядчика без надлежащего согласования.

7.10. Подрядчик понимает всю важность работ для Заказчика, и согласен с тем, что любое неисполнение или надлежащее исполнение принятых им обязанностей расценивается как нарушение существенных условий договора.

7.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, запасных частей, компонентов Вертолета и оборудования, а также за предоставление таких материалов, запасных частей, компонентов Вертолета и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Использование для осуществления расчетов счетов, открытых в АО «ВБРР»8.1. Стороны договорились, что в целях настоящей статьи под СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) понимаются непосредственные субподрядчики Подрядчика (субподрядчики 1 уровня), а также субподрядчики субподрядчика 1 уровня (субподрядчики 2 уровня) и субподрядчики субподрядчика 2 уровня (субподрядчики 3 уровня).8.2. Стороны договорились, что:- все расчеты по Договору между Заказчиком и Подрядчиком;- все расчеты между Подрядчиком и привлеченными им СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ);- все расчеты между СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) любого уровня;- все платежи, осуществляемые Заказчиком в адрес любого СУБПОДРЯДЧИКА (СУБИСПОЛНИТЕЛЯ), на основании статьи 313 ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом,осуществляются только с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».8.3. Подрядчик обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ), привлекаемыми Подрядчиком, а также обеспечить включение такого условия в договоры между СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) всех уровней.

8.4. При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного субподрядчика Подрядчик обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к заключению с СУБПОДРЯДЧИКОМ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ), предоставить информацию о наличии у СУБПОДРЯДЧИКА (СУБИСПОЛНИТЕЛЯ) счета в АО «ВБРР», а также подтверждение наличия в проекте договора с СУБПОДРЯДЧИКОМ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕМ) условий об осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».8.5. В случае, если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по Договору у Заказчика отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) счета, открытого в АО «ВБРР», Заказчик имеет право приостановить оплату до получения такого подтверждения и не будет нести ответственность за просрочку оплаты. Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ (оказания услуг) и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ (оказания услуг) по Договору.8.6. В случае невыполнения Исполнителем обязанности по обеспечению наличия в договорах с/между СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ) условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой факт.8.7. Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является существенным условием Договора. В случае невыполнения Подрядчиком любого из обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательства обеспечить включение условия об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СУБИСПОЛНИТЕЛЯМИ), а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у Подрядчика, так и у СУБПОДРЯДЧИКОВ (СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ) любого уровня, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения убытков Подрядчика, причиненных прекращением Договора.Субподрядчики

В случае возникновения необходимости выполнения работ силами Субподрядчиков/Субисполнителей Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все привлеченные субподрядные организации.

Субподрядчики/Субисполнители должны быть согласованы Заказчиком в письменной форме до начала выполнения работ.

Подрядчик обязан за 10 (Десять) рабочих дней направить Заказчику для согласования письменную информацию о планируемом к привлечению Субподрядчике/Субисполнителе, которая должна включать как минимум следующие сведения: документы, дающие право осуществления сертифицированной деятельности в области гражданской авиации РФ, по которой предполагается привлечение данной организации, опыт работы по аналогичным проектам, данные о наличии материально-технических и людских ресурсов, другие информационные материалы, которые, по мнению Подрядчика, смогут наилучшим образом охарактеризовать предлагаемого Субподрядчика/Субисполнителя. Заказчик вправе запросить дополнительную информацию, необходимую для выполнения полного анализа и оценки приемлемости привлекаемого Субподрядчика/Субисполнителя для выполнения работ.

Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика полной информации о планируемой к привлечению организации либо согласовать представленную кандидатуру, либо направить мотивированный отказ.

В случае отказа Заказчика от согласования представленной кандидатуры, Подрядчик обязан представить на рассмотрение Заказчика альтернативную кандидатуру.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками/Субисполнителями как за свои собственные действия.

Подрядчик обязан включать в заключаемые с Субподрядчиками/Субисполнителями договоры условия о соблюдении субподрядчиками требований в области пожарной и экологической безопасности, охраны труда и безопасности персонала, аналогичные условиям, предусмотренным настоящим Договором, а также условие об исключении действия ст. 359, 360, 712 Гражданского кодекса РФ.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним (за исключением коммерческих условий), заключенных им с привлеченными Субподрядчиками/Субисполнителями. В случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком/Субисполнителем соответствующих изменений.

При этом Подрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, сертификатов, допусков и разрешений Субподрядчиков/Субисполнителей до их привлечения к оказанию услуг по настоящему Договору.

По требованию Заказчика Подрядчик должен в любое время представить список всех своих Субподрядчиков/Субисполнителей, привлеченных с целью выполнения работ по текущему Договору, если таковые имеются.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.

Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 910.1 Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного органа государственной власти.

Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления или с даты, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (Трех) месяцев подряд, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другую Сторону о расторжении Договора.

Конфиденциальность

Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.

Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия:

Сторона предварительно уведомит или (в случае невозможности предварительного уведомления) уведомит по факту совершения другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия;

Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением предусмотренных случаев раскрытия Конфиденциальной информации.

Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. Информация, переданная по средствам открытых каналов телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих и заранее оговоренных мер защиты не является Конфиденциальной информацией.

Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

Конфиденциальная информация остается собственностью Сторон. Заказчик (Исполнитель) вправе потребовать от Подрядчика (Заказчика), который получил Конфиденциальную информацию, возврата любой Конфиденциальной информации в любое время, направив Подрядчику (Заказчику) уведомление в письменной форме. В течение 10 (Десяти) дней после получения такого уведомления Подрядчик (Заказчик) обязан вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.

В течение 3(Трех) лет после оказания услуг по настоящему Договору, Стороны не будут разглашать полученную ими друг от друга Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будут использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.

Сторона, допустившая утерю или разглашение Конфиденциальной информации, обязана возместить убытки потерпевшей стороне в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.

Заказчик вправе проводить проверки у Подрядчика на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной Подрядчику. При этом Заказчик должен предварительно письменно уведомить Подрядчика о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочиях и причинах необходимости проведения проверки. Подрядчик обеспечит соблюдение режима конфиденциальности его директорами, сотрудниками, представителями и агентами.

Любая информация, получаемая Подрядчиком в ходе выполнения данного Договора на объектах Заказчика или ставшая ему известной, даже в том случае, если она напрямую не связана с данным Договором, должна рассматриваться как конфиденциальная в отношении условий и сроков, определенных в данном разделе.

Антикоррупционные условия

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким- либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

Предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

Предоставление каких-либо гарантий;

Ускорение существующих процедур;

Иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 14 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчик, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику. Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе. Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно пунктам 112.7 и 112.8 Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

В случае предоставления Информации не в полном объеме (то есть непредставление какой-либо информации, указанной в форме Приложения № 14), Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в пункте 112.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков представления. В случае непредставления такой информации, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

Одновременно с предоставлением информации, о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчик обязан предоставить Заказчику подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 9.

Подрядчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного п. 1112.14 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении или расторжении настоящего Договора, регулируются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности решения спора вышеперечисленным способом, спор передается в Арбитражный суд города Москвы для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством с соблюдением претензионного порядка.

Претензии предъявляются в письменном виде. К претензии прилагаются документы, подтверждающие требования заявителя или их заверенные копии. Претензии отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. Претензии рассматриваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах ее рассмотрения. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под расписку.

В ответе на претензию указывается: при полном или частичном удовлетворении претензии - признанная сумма, срок и способ удовлетворения претензии, если она подлежит денежной оценке; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии - мотивы отказа, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов или других доказательств.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, и в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

14.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) путем направления письменного уведомления Подрядчику не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.2. Об изменении адреса и банковских и иных реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней.

15.3. Для реализации принадлежащих ему прав и обязанностей по настоящему Договору Заказчик может привлекать третьих лиц, в частности Эксплуатанта, при необходимости предоставив им соответствующую доверенность.

15.4. Если иное не предусмотрено Договором все уведомления/сообщения, направление которых осуществляется в рамках исполнения надлежащего Договора, осуществляется по почтовым адресам и адресам электронной почты Сторон, указанным в разделе 16 настоящего Договора.

15.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 «Расчет стоимости первого капитального ремонта вертолёта Ми-8 МТВ-1 RA-25566 (заводской номер 96787)»;

Приложение № 2 – «Характеристики воздушного судна Ми-8 МТВ-1, подлежащего капитальному ремонту, и перечень должностных лиц, ответственных за принятие оперативных решений по исполнению обязательств»;

Приложение № 3 – «Компоновка салона вертолета Ми-8 МТВ-1 RA-25566 (заводской № 96787)»;

Приложение № 4 – «Программа сдачи и приёмки вертолёта Ми-8 МТВ-1 RA-25566 (заводской номер 96787)»;

Приложение № 5 – «Форма Акта выполненных работ»;

Приложение № 6 – «Форма Акта приемки-передачи воздушного судна»;

Приложение № 7 – «Форма Рекламационного акта»;

Приложение № 8 – «Форма Акта о сдаче-приемке авиационно-технического имущества к вертолету»;

Приложение № 9 – «Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных»;

Приложение № 10 – «Требования к выполнению работ по ремонту, изготовлению и установке отдельных предметов интерьера салона вертолета Ми-8МТВ-1 RA-25566 (заводской № 96787)»;

Приложение № 11 – «Форма Акта технического состояния»;

Приложение № 12 – «Схема покраски Ми-8МТВ-1 RA-25566 (заводской № 96787)»;

Приложение № 13 – «Дизайн-проект салона Вертолета Ми-8МТВ-1 заводской номер 96787, RA-25566 и цвето-фактурная карта»»;

Приложение № 14 – «Форма информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)».

16. Реквизиты и подписи сторон

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

ООО «РН-Аэрокрафт»

Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

ОГРН

ИНН/КПП

р/с

в

БИК

к/с

ОКПО

Тел./факс

Email:

________________________________

________________________________

___________________

Адрес места нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1

Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская д. 31А, ячейка для ООО «РН-Аэрокрафт»

ОГРН

ИНН/КПП 770673441/770601001

р/с 40702810800000003515 в Банк «ВБРР» (АО)

БИК 044525880

к/с 30101810900000000880

Тел. +7 (499) 517-76-62

Email: RN-Aircraft@rosneft.ru

Представитель ООО «РН-Аэрокрафт»по доверенности_______________________/ А.М. Мороз Заместитель генерального директора по организации эксплуатации авиационной техники ООО «РН- Аэрокрафт»_______________ Н.И. БушмелевПриложение № 1

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

первого капитального ремонта вертолёта Ми-8 МТВ-1 RA-25566

№ п/п Наименование работ Стоимость без учета НДС 18%, руб. Сумма

НДС 18%, руб. Стоимость с учетом НДС 18%, руб.

1 Капитальный ремонт вертолета Ми-8 МТВ-1 RA-25566 (п. 5.2), работы по бюллетеням (п. 2.4 Договора), выполнение ремонта субподрядчиками всех КИ (п. 2.9 Договора), а также все иные работы предусмотренные договором (кроме работ, непосредственно указанных в иных пунктах настоящего расчета) 2 Ремонт двигателей ТВ3-117ВМ (2 ед.) 3 Ремонт главного редуктора ВР-14 (1 ед.) 4 Ремонт вспомогательной силовой установки Safir (1 ед.) 5 Укомплектование лопастями несущего винта (ЛНВ) 8АТ.2710.00 (первой категории), в том числе транспортные расходы на отправку демонтированных ЛНВ в соответствии с условиями Договора 6 Укомплектование лопастями рулевого винта (ЛРВ) 246-3925-00 (первой категории), в том числе транспортные расходы на отправку демонтированных ЛРВ в соответствии с условиями Договора 7 Замена шлангов и рукавов вертолета (первой категории) 8 Укомплектование шинами 595х185 (2 ед.) и 865х280 (2 ед.) (первой категории) 9 Замена остекления вертолета (кабина экипажа и пассажирский салон) кроме обогреваемых стекол (первой категории) 10 Окраска вертолета полиуретановыми эмалями с нанесением двух слоев защитного лака с технологией «Майк» 11 Ремонт, изготовление и установка элементов интерьера пассажирского салона 12 Укомплектование цепью ПР-15,875-2300-1-67 (первой категории), в том числе транспортные расходы на отправку демонтированной цепи в соответствии с условиями Договора 13 Утилизация, консервация демонтированных с Вертолёта компонентов Итого От Подрядчика

_______________ От Заказчика

ООО «РН-Аэрокрафт»

Представитель ООО «РН-Аэрокрафт»по доверенности_______________________/ А.М. Мороз Заместитель генерального директора по организации эксплуатации авиационной техники________________________ Н.И. БушмелевПриложение № 2

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

Характеристики воздушного судна, подлежащего капитальному ремонту

№п/п Характеристики 1 Тип (наименование) воздушного судна вертолет Ми-8МТВ-1

2 Государственный и регистрационный опознавательные знаки RA-25566

3 Заводской номер 96787

4 Инвентарный номер 00001428

5 Собственник ООО «РН-Аэрокрафт»

6 Дата изготовления 23.12.2009

7 Наименование изготовителя ПАО «Казанский вертолетный завод»

8 Капитальный ремонт воздушного судна, сроки Не проходил

Перечень должностных лиц, ответственных за принятие оперативных решений по исполнению обязательств

Ответственные лица со стороны Заказчика

ФИО Должность Компетенция Телефон e-mail Примечание

БушмелевНиколай ИвановичМороз Александр МихайловичЗаместитель генерального директораНачальник ССиТКАТ Вопросы по организации эксплуатации АТ Ответственные лица со стороны Подрядчика

ФИО Должность Компетенция Телефон e-mail Примечание

От Подрядчика

_______________ От Заказчика

ООО «РН-Аэрокрафт»

Представитель ООО «РН-Аэрокрафт»по доверенности_______________________/ А.М. Мороз Заместитель генерального директора по организации эксплуатации авиационной техники________________________ Н.И. Бушмелев

Приложение № 3

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

Компоновка салона вертолета Ми-8 МТВ-1 RA-25566 (заводской № 96787)

От Подрядчика

_______________ От Заказчика

ООО «РН-Аэрокрафт»

Представитель ООО «РН-Аэрокрафт»по доверенности_______________________/ А.М. Мороз Заместитель генерального директора по организации эксплуатации авиационной техники________________________ Н.И. Бушмелев

Приложение № 4

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

Программа сдачи и приёмки Вертолёта Ми-8 МТВ-1 RA-25566

Подрядчик предъявляет к сдаче отремонтированный Вертолёт Ми-8 МТВ-1 RA-25566 (далее – Вертолет), укомплектованный в соответствии с формуляром, с авиационным имуществом, полученным от Заказчика и приобретенным Подрядчиком в ходе выполнения ремонта (за исключение АТИ, которое было установлено на Вертолет в процессе ремонта), к Договору, испытанный на земле и в полёте, признанный годным к эксплуатации, с оформленной пономерной и другой эксплуатационной документацией. На Вертолёте, его двигателях и комплектующих изделиях должны быть выполнены все работы, предусмотренные Договором, дополнительными заказами и поступившими в период ремонта директивами о срочных доработках и разовых осмотрах.

В случаях, не предусмотренных в Договоре, в том числе в настоящем Приложении к нему, при сдаче-приёмке Вертолёта после ремонта стороны руководствуются положениями раздела 14.3 Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в гражданской авиации России (утв. Приказом ДВТ Минтранса РФ от 20.06.1994г. № ДВ-58).

Сдача-приёмка Вертолёта после ремонта осуществляется в два этапа: наземная проверка и лётная проверка.

Наземная проверка

Наземная проверка Вертолёта выполняется в процессе выполнения Подрядчиком технического обслуживания предъявленного к сдаче вертолёта по форме Ф-1 в присутствии представителей Заказчика и/или представителей организации, эксплуатирующей Вертолёт Заказчика (далее Эксплуатант). При выполнении технического обслуживания представители Заказчика и/или Эксплуатанта выполняют проверки, приведенные в таблице.

Подлежат проверке и осмотру при передаче вертолёта. Объём и условия проведения осмотра и проверки

По планеру и двигателям

Целостность и отсутствие механических повреждений силового набора и обшивки фюзеляжа, хвостовой и концевой балок, целостность стабилизатора, отсутствие повреждений лопастей несущего и рулевого винтов, шасси, агрегатов трансмиссии. Визуально. Согласно объёму предполётного осмотра.

Состояние двигателей: Проверка производится в объёме послеполётного осмотра

Правильность и надёжность монтажа двигателей и их агрегатов;

герметичность агрегатов топливной и масляной системы;

состояние электрооборудования двигателей;

состояние выхлопных патрубков. Комплектность и целостность оборудования кабины экипажа и пассажирского салона вертолёта. Визуально. Согласно объёму предполётного осмотра.

Соответствие параметров работы СУ графику опробования двигателя. Проверка выполняется при опробовании двигателей на земле перед контрольно-сдаточным полётом.

По электронному и радиооборудованию

Отсутствие механических повреждений надёжность и качество монтажа агрегатов и узлов радиооборудования. Выполняется внешним осмотром в объёме технического обслуживания.

Проверка работоспособности агрегатов радиоэлектронного оборудования от наземных источников питания. Работоспособность проверяется в объёме предполётного технического обслуживания.

По приборному оборудованию

Отсутствие механических повреждений, надёжность и качество монтажа приборов и агрегатов.

Соответствие их подключения фидерным схемам. Проверка выполняется внешним осмотром в объёме предполётного технического обслуживания.

Работоспособность приборного оборудования (за исключением анероидно-мембранных приборов) от наземного источника питания. Проверка выполняется в объеме послеполётного технического обслуживания.

Работоспособность приборов контроля систем вертолёта и двигателей при опробовании СУ. Проверяется визуально по показаниям приборов.

По электрооборудованию

Отсутствие механических повреждений, надёжность и качество монтажа приборов и агрегатов, блоков и разъёмных колодок электрооборудования. Проверка выполняется визуальным осмотром в объёме послеполётного обслуживания.

Работу агрегатов и блоков системы электрооборудования от наземных источников питания. Проверка выполняется визуально по показаниям приборов и внешним осмотром.

Примечание:

По согласованию сторон на Вертолёте, сдаваемому Заказчику, может быть проверена соконусность лопастей несущего винта в соответствии с Руководством по технической эксплуатации вертолёта Ми-8МТВ-1 (необходимость данной проверки определяется Заказчиком, стоимость входит в общую стоимость Договора, установленную п. 5.1).

Подготовку Вертолёта к осмотру производят представители Подрядчика.

Все работы по данной программе производятся совместно представителями Заказчика и/или Эксплуатанта и Подрядчика.

При изменении комплектации Вертолёта по просьбе Заказчика Подрядчик имеет право корректировать программу проверок.

В ходе наземной проверки проверяется исправность компонентов Вертолета и состояние возвращаемого вместе с Вертолётом имущества и документации, заполнение формуляра Вертолёта.

Лётная проверка

По окончании наземной проверки Подрядчиком производится ознакомительный полёт с участием представителей Эксплуатанта, согласно приведённой ниже программе. Состав экипажа: командир и бортмеханик - Подрядчика, второй пилот – Эксплуатанта.

Условия проведения ознакомительного полета:

Взлетная масса, кг 11 100

Заправка топливом, кг 1 450

Ознакомительные полеты производятся при минимуме погоды:

Высота облачности, м 200

Горизонтальная видимость, м 2000

Ветер В соответствии с Инструкцией по эксплуатации вертолета Ми-8 МТВ-1

Примечание:

Профиль полёта (см. рис.1) отработан на основе программы лётных испытаний изготовителя Вертолёта и в соответствии с РЛЭ.

При отсутствии возможности набора высоты 3000 м набор высоты производится до максимально возможной.

Проверка работоспособности компасов, качества работы автопилота, авиагоризонта, пилотажно-навигационных приборов, приборов контроля силовой установки и трансмиссии производится наблюдением за ними во время полёта.

Проверка работы радиостанций (командной и связной) производится во время всего полёта на частотах, разрешенных на данный день полёта.

Проверка работоспособности автоматического радиокомпаса производится при полёте от приводной радиостанции и путём выхода на приводную радиостанцию, установленную на аэродроме посадки.

Проверка работы радиовысотомера производится включением его в полёте.

Проверка СПУ-7 производится во время полёта экипажем Подрядчика и лётчиком Эксплуатанта.

1828803048000

5943609144000 Н, m IAS, km/h

278892061595002423160615950015087606159500 3000 --- 300

507492012255500480060012255500480060012255500470916012255500388620012255500388620031115003703320311150037033203111500352044012255500352044012255500 2500 --- 250

1203960127000016916400001234440000 2000 --- 200

297180021399500269748031115002423160311150024231603111500

3063240615950029718006159500 1500 --- 150

51663600005074920000470916000030632400002788920000269748000023317200002331720000

5349240311150051663603111500288036012255500288036012255500169164031115001143000311150011430003111500 1000 --- 100 500 m

4709160615950035204406159500

2788920000 500 --- 50 200 m 200 m

5166360122555009601201225550096012031115007772403111500777240311150048006003111500507492031115005166360122555003703320122555002148840122555001234440311150011430003111500

5943606159500 0

10 20 30 Т min

28956010414000 (Высота)

28956010096500 (Скорость)

Рис.1 Профиль ознакомительного полёта вертолёта

Программа ознакомительного полёта

Предполётный осмотр вертолёта и двигателей.

Запуск, прогрев и опробование двигателей.

Проверка поведения вертолёта на рулении (скорость руления не более 20 км/час), проверка работы ножного управления и тормозов.

Висение на высоте до 10 м. Развороты влево и вправо с максимально допустимой угловой скоростью. Перемещение у земли с Vпр не более 15км/час.

Проверка управляемости вертолёта.

Проверка работы двигателей, трансмиссии и ПЗУ.

Взлёт, набор высоты 200м на Nвзл со скоростью Vпр=120 км/час. Полёт на высоте 200 м со скоростью Vпр=220 км/час.

Набор высоты до 3000 м на Nвзл со скоростью Vпр=120 км/час. При наборе высоты проверяется:

работоспособность А-037 и запас чувствительности;

устойчивость и управляемость вертолёта;

параметры работы двигателей и трансмиссии.

Площадка на высоте 3000 м со скоростью Vпр=175 км/час в течении 1-2 мин. Проверка параметров работы двигателей и трансмиссии.

Моторное планирование с высоты 3000 м до высоты 2000 м со скоростью Vпр =150, 120, 60км/час. Проверяется управляемость вертолёта, параметры работы двигателей и трансмиссии.

Авторотация с высоты 2000 м до высоты 500 м со скоростью Vпр =120-140 км/час. Проверяются диапазон оборотов несущего винта и вертикальная скорость, устойчивость и управляемость вертолёта (авторотация выполняется при высоте нижней границы облаков не менее 450 м).

Горизонтальный полёт на высоте 500 м со скоростью Vпр=220 км/час в течении 2-х мин., со скоростью Vпр=250 км/час в течении 2-х мин. Проверяются работоспособность, управляемость вертолёта, работа радиооборудования и навигационного оборудования, работы противобледенительной системы, работа автопилота.

Снижение с высоты 500 м до высоты 200 м. Проверяется сигнализация опасной высоты А-037 при установке Hоп=200 м.

Горизонтальный полёт на высоте 200 м со скоростью Vпр=220км/час.

На курсах 0 градусов и 180 градусов проверяется АРК-15.

Скоростная площадка (выполняется на высоте не менее 100 м).

Снижение и посадка.

Примечание:

Продолжительность ознакомительного полёта не более 35 мин.

Устойчивость и управляемость вертолёта оценивается по заключению лётчика.

Работа системы автоматического поддержания оборотов несущего винта проверяется при взлёте, при наборе высоты, планировании и в горизонтальном полёте.

Оформление результатов наземной и лётной проверок

Результаты наземной и лётной проверок заносятся в производственно-контрольную документацию Подрядчика и пономерную документацию Вертолета, Акт приёмки-передачи воздушного судна.

От Подрядчика

_______________ От Заказчика

ООО «РН-Аэрокрафт»

Представитель ООО «РН-Аэрокрафт»по доверенности_______________________/ А.М. Мороз Заместитель генерального директора по организации эксплуатации авиационной техники________________________ Н.И. Бушмелев

Приложение № 5

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

Форма

А К Т

выполненных работ №

«__» ________ 201_ г.

_________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «РН-Аэрокрафт», именуемое в дальнейшем Заказчик в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик выполнил следующие работы по Договору на выполнение работ по капитальному ремонту Вертолета №________ от _________ в ______ 201__г.

№ п/п Наименование работ Период Стоимость

без

НДС (руб.) НДС-18%

(руб.) Стоимость с НДС (18%)

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1 ВСЕГО: Х Стоимость выполненных работ составляет _______ в т. ч. НДС 18%_____________.

Работы выполнены полностью, Заказчик не имеет претензий к Подрядчику по качеству выполненных работ.

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый имеет одинаковую юридическую силу и является основанием для проведения взаиморасчетов.

ЗАКАЗЧИК:

_______________________/

М.П. ПОДРЯДЧИК:

___________________/

М.П.

Форма утверждена:

Подрядчик:

________________

______________/_________________

М.П. Заказчик:ООО «РН-Аэрокрафт»______________/ А.М. МорозМ.П.Заказчик:ООО «РН-Аэрокрафт»______________/ Н.И. Бушмелев М.П.

Приложение № 6

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

Форма

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ

воздушного судна

г. _____________ "__" ________ ____ г.

______________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________, действующее на основании ____________, с одной стороны, и ООО «РН-Аэрокрафт», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.

1. В соответствии с Договором на выполнение работ по капитальному ремонту Вертолета №_________ от «__»__________201__ г. Подрядчик /Заказчик передал, а Заказчик/ Подрядчик принял следующее Воздушное судно.

№ п/п Тип Воздушного судна Количество (шт.) Государственный и регистрационный опознавательные знаки Заводской номер Инвентарный номер Рыночная стоимость, руб.

1 Ми-8 МТВ-1 1 RA-25566 96787 00001428 2. Вертолет технически исправен и находится в состоянии летной годности.

3. Вертолет принят Подрядчиком/Заказчиком от Заказчика/Подрядчика в комплектации, предусмотренной Приложениями №№ 1,2 к настоящему акту.

4. С Вертолетом Подрядчик/Заказчик передал, а Заказчик/Подрядчик принял имущество и эксплуатационную документацию, указанные в Приложениях №№ 3,4 к настоящему акту.

6. Приложения к Акту:

Приложение № 1 –  «Форма перечня основных комплектующих изделий и оборудования, установленных на вертолете Ми-8 МТВ-1 RA-25566 (заводской номер 96787)»;

Приложение № 2 – «Форма перечня комплектации интерьера салона вертолета Ми-8 МТВ-1 RA-25566 (заводской номер 96787)»;

Приложение № 3 – «Форма перечня имущества, передаваемого с вертолетом Ми-8МТВ-1 RA-25566 (заводской номер 96787)»;

Приложение № 4 – «Форма перечня эксплуатационной документации, переданной с вертолетом Ми-8 МТВ-1 RA-25566 (заводской номер 96787)».

Подрядчик

___________________ /

М.П.

Заказчик

ООО «РН-Аэрокрафт»

____________________ /

М.П.

Приложение № 1

к Акту приемки-передачи воздушного

судна от «__» ______ 20__ г.

Форма

Перечень основных комплектующих изделий и оборудования,

установленных на пассажирском вертолете Ми-8 МТВ-1 RA-25566 (заводской номер 96787)

№ п/п Наименование Шифр Кол-во Примечание

Кабина вертолета, фюзеляж

1 Силовая установка, трансмиссия

Топливная система

Посадочное устройство

Несущий и рулевой винты

Управление

Гидравлическая система

Воздушная система

Противообледенительное оборудование

Противопожарное оборудование

Система отопления и вентиляции

Система электроснабжения и электрооборудование

Светотехническое оборудование

Пилотажно-навигационное, радионавигационное и радиосвязное оборудование

Подрядчик

___________________ /

М.П.

Заказчик

ООО «РН-Аэрокрафт»

____________________ /

М.П.

Форма согласована

Подрядчик

___________________ /

М.П.

Заказчик

ООО «РН-Аэрокрафт»

____________________ / А.М. МорозН.И. Бушмелев М.П.

Приложение № 2

к Акту приемки-передачи воздушного

судна от «__» ______ 20__ г.

Форма

Перечень комплектации интерьера салона

вертолета МИ-8МТВ-1 Ми-8 МТВ-1 RA-25566 (заводской номер 96787)

№ Наименование Кол-во Примечание

1. Мебель

1.1 2. Салонное оборудование

2.1 3. Отделочные материалы

3.1. Примечание:

1. Прослушивание аудиопрограмм и связь главного пассажира с кабиной экипажа организованы на базе внутренней конференцсвязи с применением авиагарнитуры с активным шумоподавлением BOSE-X.

Подрядчик

___________________ /

М.П.

Заказчик

ООО «РН-Аэрокрафт»

____________________ /

М.П.

Форма согласована

Подрядчик

___________________ /

М.П.

Заказчик

ООО «РН-Аэрокрафт»

____________________ / А.М. МорозН.И. Бушмелев М.П.

Приложение № 3

к Акту приемки-передачи воздушного

судна от «__» ______ 20__ г.

Форма

Перечень одиночного комплекта запасных частей, инструмента и наземного оборудования, передаваемого с вертолетом Ми-8МТВ-1 RA-25566 (заводской номер 96787)

№ п/п Шифр Наименование Кол-во

1. Съемное оборудование 

Вспомогательное оборудование

1 2. Чехлы

1 3. Наземно-эксплуатационное оборудование и приспособления одиночного комплекта

Наземное оборудование и приспособления

1 Подрядчик

___________________ /

М.П.

Заказчик

ООО «РН-Аэрокрафт»

____________________ /

М.П.

Форма согласована

Подрядчик

___________________ /

М.П.

Заказчик

ООО «РН-Аэрокрафт»

____________________ / Н.И. БушмелевА.М. Мороз М.П.

Приложение № 4

к Акту приемки-передачи воздушного

судна от «__» ______ 20__ г.

Форма

Перечень эксплуатационной документации, переданной с вертолетом Ми-8 МТВ-1 RA-25566 (заводской номер 96787)

1.

2.

3.

Подрядчик

___________________ /

М.П.

Заказчик

ООО «РН-Аэрокрафт»

____________________ /

М.П.

Форма утверждена:

Подрядчик:

________________

______________/_________________

М.П. Заказчик:

ООО «РН-Аэрокрафт»

______________/ ____________

М.П.

Форма согласована

Подрядчик

___________________ /

М.П.

Заказчик

ООО «РН-Аэрокрафт»

____________________ / А.М. Мороз Н.И. Бушмелев М.П.

Приложение № 7

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

Форма

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ на_______________________(наименование изделия, в отношении которого оформляется Рекламационный акт)

Комиссия, состоящая из:

Председателя

и членов комиссии

Проверили состояние изделия (имущества):

1.

серийный №

серия

изготовлено заводом-изготовителем проработало с момента ввода в эксплуатацию:

часовминут

и имеет ремонтов

После последнего капремонта на ремонтном заводе изделие имело

технический срок службы:

часовмесяцев

и наработку:

часовминут

месяцев

2. Эксплуатация изделия

(Указать выполнение инструкций по эксплуатации, условий формуляров и паспортов, топливо

масло или специальные жидкости, использованные при эксплуатации)

3. Описание дефекта на изделии

(дата и обстоятельства, при которых дефект был обнаружен, его краткое описание,

предполагаемые причины и последствия дефекта)

4. Перечень дефектных агрегатов и частей

(дефектные изделия, приняты эксплуатационной организацией на хранение

до получения инструкций Поставщика)

5. Заключение комиссии:

На основании вышеуказанного комиссия считает, что изделие

непригодно к дальнейшей эксплуатации и должно быть

(отремонтировано, заменено на новое, указать вид ремонта и где его следует выполнить)

Для восстановления изделия требуются следующие агрегаты и части:

Дефект был выявлен

(по истечении, в течение гарантии)

Срок гарантии изделия должен быть продлен по причине:

(производственный дефект нарушение эксплуатационных инструкций и т.д.)

за счет

(Производителя или Поставщика, эксплуатирующей организации)

В соответствии с настоящей рекламацией от Поставщика необходимо:

(полностью заменить изделие, поставить отдельные агрегаты и части,

выполнить ремонт на ремзаводе и т д.)

6. Дополнительные данные

а/. Изделие имеет

(введено или не введено в эксплуатацию и как)

b/. Изделие было отремонтировано по договору:

№. от

и получено по от

(международной AWB, В/L, или приемосдаточный акт)

с ремзавода

7. Обоснованность рекламации подтверждается следующими документами, прилагаемыми к рекламационному акту (фотографии, описания,

результаты анализов, упаковочные листы и т.д.)_________________________________________

Приложения (перечень документов, перечисленных в п. 7 акта)

Председатель Комиссии (должность, Ф.И.О.) подпись

Члены Комиссии (должности, Ф.И.О.) подписи

Форма согласована

Подрядчик

___________________ /

М.П.

Заказчик

ООО «РН-Аэрокрафт»

____________________ / А.М. МорозН.И. Бушмелев М.П.

Приложение № 8

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

ФОРМА

Организация-получатель: _____________________________________________________________

(наименование)

Организация-сдатчик: _________________________________________

(наименование)

Основание для составления акта: _______________________________________________________(далее Договор) Номер Дата Номер Дата составления Аэродром, город составления

АКТ о сдаче-приемке авиационно-технического имущества к вертолету ________

(заводской номер______, опознавательные знаки RA ____)

п/п Авиационно-техническое имущество Единица измерения Кол-во Заводской номер

(при наличии) Инвентарный/ номенклатурный номер

(при наличии) Состояние

(исправно / неисправно)

Обозначение по тех. документации Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8

Представитель Организации-сдатчика _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

действующий на основании доверенности № ___________ от «____» ___________20___г., сдал,

а представитель Организации-получателя________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

действующий на основании доверенности № __________ от «____» ___________20___г., принял вышеперечисленное авиационно- техническое имущество.

При сдаче-приемке авиационно-техническое имущества представители Организации-получателя и Организации-сдатчика пришли к следующему заключению:

Состояние передаваемого имущества соответствуют условиям Договора.

2. Паспорта и формуляры на паспортизируемое имущество в наличии и переданы вместе с имуществом.

3. Акт о сдаче-приемке авиационно-технического имущества подписан в 4-х экземплярах, из них 2 экземпляра получены представителем Организации-сдатчика и 2 экземпляра получены представителем Организации-получателя.

Авиационно-техническое имущество сдал: Авиационно-техническое имущество принял:

Представитель Организации-сдатчика

___________________________________________

(должность)

_____________ _____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Представитель Организации-получателя

_____________________________________

(должность)

___________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма согласована

ПОДРЯДЧИК:

______________

ЗАКАЗЧИК:

Представитель ООО «РН-Аэрокрафт»по доверенности_______________________/ А.М. МорозЗаместитель генерального директора по организации эксплуатации авиационной техники _____________________ Н.И. БушмелевПриложение № 9

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

ФОРМА

Подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

начало формы

(фирменный бланк контрагента)

Генеральному директору

ООО «РН-Аэрокрафт»

Подтверждение контрагента о наличии согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, ____________________________________________________________

(наименование контрагента)

Адрес места нахождения:_________________________________________________ ____________________

Фактический адрес:__________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации: _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон №152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с ООО «РН-Аэрокрафт» Договора на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета №___ от «__»___________ 201_г. всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «__»_______201_г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ООО «РН-Аэрокрафт», в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Закона №152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ООО «РН-Аэрокрафт» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, сведения об образовании (с указанием учебных заведений), сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству), сведения об участии (членстве в органах управления иных юридических лиц, биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных являются получение ООО «РН-Аэрокрафт» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«__»___________201_г.___________________________________

(подпись)(Должность, ФИО)

М.П.

конец формы

Форма согласована:

Подрядчик:

________________

______________/_________________

М.П. Заказчик:

ООО «РН-Аэрокрафт»

______________/ А.М. Мороз Н.И. БушмелевМ.П.

Приложение № 10

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

Требования к выполнению работ

по ремонту, изготовлению и установке отдельных предметов интерьера салона Вертолета Ми-8МТВ-1 заводской № 96787

5.1. Цель выполнения работы - восстановление потребительских свойств предметов интерьера салона Вертолета Ми-8МТВ-1 заводской № 96787.

5.2 Технические требования.

5.2.1 Содержание работ:

5.2.1.1 Перетяжка в соответствии с цвето-фактурной картой 10 блоков кресел в районе 3- 13 шп.;

5.2.1.2 Перетяжка в соответствии с цвето-фактурной картой сидения бортпроводника в районе 1-2 шп.;

5.2.1.3 Чистка коврового покрытия с использованием химических средств;

5.2.1.4 Перетяжка боковых панелей салона вертолета;

5.2.1.5 Перетяжка потолочных панелей салона вертолета;

5.2.1.6 Изготовление и установка шторок на иллюминаторы в соответствии с цвето-фактурной картой;

5.2.1.7 Изготовление и установка шторы по 13 шп. в соответствии с цвето-фактурной картой;

5.2.1.8 Изготовление и установка плафонов основного освещения;

5.2.1.9 Изготовление защитных чехлов на ковровое покрытие;

5.2.1.10 Изготовление чехлов из шинила в соответствии с дизайн - проектом на 10 блоков кресел и на кресло бортового проводника;

5.2.1.11 Изготовление защитных чехлов изо льна в соответствии с дизайн проектом на 10 блоков кресел и на кресло бортового проводника;

5.2.1.12 Замена напольного покрытия и оплетки ручек трапа.

Работы выполняются в соответствии с действующей технической документацией Подрядчика из материала Подрядчика.

5.2.1.13 Пошив защитных чехлов для НЧФ, ЛНВ, ВНВ, РВ вертолета.

5.3 Требования по назначению не предъявляется.

5.4 Дополнительные требования.

5.4.1 Выполнить чистку и восстановление всех элементов интерьера салона вертолета, не подлежащих замене;

5.4.2 Восстановить ЛКП перегородок, багажного отделения и пластиковых покрытий всех элементов интерьера салона вертолета.

5.5 Требования по радиоэлектронной защите не предъявляются.

5.6 Требования по эргономике и технической эстетике.

Работы выполняются в соответствии с утвержденными дизайн-проектом и цвето-фактурной картой (Приложение № 13 к Договору).

5.7 Эксплуатационные требования.

Виды и периодичность технического обслуживания установленных предметов интерьера должны соответствовать видам и периодичности обслуживания вертолетов Ми-8МТВ-1.

5.8 Требования к Подрядчику.

Подрядчик должен иметь действующие лицензии на осуществление разработки, производства, ремонта и испытания авиационной техники в составе лицензионного вида деятельности:

а). Средний и текущий ремонт, разборка, сборка, настройка, установка и испытание, оценка технического состояния, дефектация изделий при ремонте авиационной техники;

б). Средний ремонт, текущий ремонт авиационной техники.

6. Сроки выполнения работ.

Работы выполняются в течение срока выполнения ремонта вертолетаМи-8МТВ-1 заводской № 96787, государственный и регистрационный опознавательные знаки RA-25566.

5.9. Порядок выполнения работы.

5.9.1 Демонтаж элементов интерьера салона вертолета на базе Подрядчика;

5.9.2 Ремонт, изготовление отдельных элементов интерьера салона Вертолета в соответствии с п. 5.2.1 настоящего Приложения с учетом утвержденного дизайн-проекта и Цвето-фактурной карты (Приложение № 13 к Договору) на базе Подрядчика и/или привлеченного им субподрядчика;

5.9.3 Монтаж элементов интерьера салона вертолета на базе Подрядчика ремонта Вертолета.

Подрядчик:

________________

______________/_________________

М.П. Заказчик:

ООО «РН-Аэрокрафт»

______________/ А.М. МорозН.И. Бушмелев М.П.

Приложение № 11

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (генеральный директор, директор) Подрядчика

И.О. Фамилия

«____» ________________20____г.

М.П.

АКТ № _______

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

_______________________________________

(наименование техники, заводской номер)

поступившего в ремонт на предприятие __________________________ в соответствии с договором от __________ № _________________, заключенным__________________ сООО «РН-Аэрокрафт»

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

. СОСТАВ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

№ по пор. Наименование

техники

(индекс,

№ чертежа) Код

номенклатуры

Единица измерения Количество Категория Первонач.

стоимость Заводской № Завод-изготовитель № паспорта (формуляра)

по доку-

ментам фактически РУБ КОП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II.ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Введено в эксплуатацию (дата)

2. Находится в эксплуатации (лет, месяцев)

3. Имеет наработку с начала эксплуатации

(циклов, ч) 4. Установлены:

ресурс (циклов, ч) срок эксплуатации (лет, месяцев) гарантийная наработка (циклов, ч)

гарантийный срок (лет, месяцев) 5. Произведен ремонт (какой, дата) 6. Находится в эксплуатации после последнего

ремонта (лет, месяцев)

7. Наработка после последнего ремонта

(циклов, ч) 8. Имеет недоработку (переработку): по назначенному ресурсу (циклов, ч)

по сроку эксплуатации (лет, месяцев) по гарантийной наработке (циклов, ч) по сроку годности (лет, месяцев) III. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вертолет укомплектован согласно формуляру с замечаниями, представленными в таблице:

п/п Наименование забракованного (отсутствующего) комплектующего изделия Шифр

(чертежный номер) Заводской

номер Несоответствие

комплектующего изделия требованиям документации Предложение комиссии по устранению несоответствия

1 2 3 4 5 6

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. ПРИЧИНЫ ДОСРОЧНОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ДОРАБОТОК

(№ бюллетеней доработок)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

Предложения комиссии представлены в разделе III акта.

Председатель комиссии ________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО представителя предприятия)

Члены комиссии ________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО представителя предприятия)

________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО представителя предприятия)

________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО представителя предприятия)

_______________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО представителя предприятия)

_______________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО представителя заказчика при предприятии)

Акт составлен в 3-х экз.

экз. № 1- в дело ремонта вертолета;

экз. № 2- в ООО «РН-Аэрокрафт»;

экз. № 3- в ___________________________

(эксплуатирующая организация)

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО «РН-АЭРОКРАФТ»

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

М.П. __________________________________________________________________

(должность, подпись, ФИО руководителя ООО «РН-АЭРОКРАФТ»)

''___" _________20___ г.

Форма согласована:

Подрядчик:

________________

______________/_________________

М.П. Заказчик:

ООО «РН-Аэрокрафт»

______________/ А.М. Мороз Н.И. Бушмелев М.П.

Приложение № 12

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

Схема покраски Ми-8МТВ-1 RA-25566 (заводской № 96787)

Подрядчик:

________________

______________/_________________

М.П. Заказчик:

ООО «РН-Аэрокрафт»

______________/ А.М. Мороз Н.И. Бушмелев М.П.

Приложение № 13

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

САЛОНА ВЕРТОЛЕТА

Ми-8МТВ-1 заводской номер 96787, RA-25566 и ЦВЕТО-ФАКТУРНАЯ КАРТА

ВИД ПО ПОЛЕТУ

САЛОНА ВЕРТОЛЕТА RA-25566

ВИД ПРОТИВ ПОЛЕТА

САЛОНА ВЕРТОЛЕТА RA-25566

ВИД ПРОТИВ ПОЛЕТА

С ШИНИЛОВЫМИ ЧЕХЛАМИ ВЕРТОЛЕТА

RA-25566

ВИД ПРОТИВ ПОЛЕТА

С ЛЬНЯНЫМИ ЧЕХЛАМИ ВЕРТОЛЕТА

RA-25566

ПАССАЖИРСКИЕ КРЕСЛА

ВЕРТОЛЕТА RA-25566

ОБШИВКА БЛОКА ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ

ВЕРТОЛЕТА RA-25566

ЧЕХЛЫ БЛОКА ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ

ВЕРТОЛЕТА RA-25566

ЦВЕТО-ФАКТУРНАЯ КАРТА

ВЕРТОЛЕТА RA-25566

Подрядчик:

________________

______________/_________________

М.П. Заказчик:

ООО «РН-Аэрокрафт»

______________/ А.М. МорозН.И. Бушмелев М.П.

Приложение № 14

к договору на выполнение работ

по капитальному ремонту Вертолета № _________________

«__» ______________ 201__г.

ФОРМА

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

(по состоянию на " " 201_г.)

№ п/п Наименование контрагента

(ИНН и вид деятельности) Договор/Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подтверждающие документы

(наименование, реквизиты)

(ФИО, паспортные данные, ИНН) 1 2 3 4 5

«___»______________20_г. __________________/

Форма согласована:

Подрядчик:

________________

______________/_________________

М.П. Заказчик:

ООО «РН-Аэрокрафт»

______________/ А.М. МорозН.И. БушмелевМ.П.

Похожие работы:

«Приложение 1. Техническое задание на поставку компьютерной техникиНаименование, характеристики и количество товара: № п/п Наименование товара Характеристики товара Кол-во товара 1 Персональный компьютер-...»

«СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Проректор МФТИ ООО ЧОП "Охранный комплекс" по безопасности С.А. Дягилев В.С.Петушков "_" 2013 г. "_" 2013 г. Должностная инструкция По охране объекта "Общежития МФТИ", расположенного по адресу: МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, корпус 1, 2, 3, 7, 8, 9, ул. Московское шоссе...»

«Материально-техническое обеспечение учебного процесса Каби-нетПредмет Оборудование кабинета №1 Начальные классы Технические средства обучения1.Ноутбук2.Мультимедийный проектор3.Магнитная доска4.Экран5.КолонкиДиски:1. Канакина В. П. Русский язык: 1, 2, 3кл.: Электронное приложение к учеб. В. П. Канакиной, В. Г. Горецко...»

«Объявление о проведении повторных закупок товаров "Запасные части для автомобиля Toyota Avensis (R 334 BR)" способом запроса ценовых предложений г. Актау 02 августа 2016 года Наименование, почтовый адрес Заказчика и Организатора закупок: Филиал АО "Казтелерадио" Мангистауск...»

«СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВПО РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СНГ О состоянии рынков ценных бумаггосударств – участников СНГ(инфор...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области "Поволжский колледж технологий и менеджмента" Комплект контрольно-оценочных средств Уп 05. Учебна...»

«ЧЕМПИОНАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 07 октября 2017 Дисциплина: КРОСС МАРАФОН Местность: слабопересечённая, рельеф ветроэрозионного типа с заметным количеством деталей. Лес преимущественно сосновый, мест...»

«2628900-457200ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАСПОРЯЖЕНИЕ окуд03.11.2016№ 12470-р О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их п...»

«Утверждены и введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31 марта 1998 г. № 30НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ И ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫИ МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙFIRE RETARDANT COMPOSITIONS AND SUBSTANCES FOR WOOD. GENERAL REQUIREMENTES. TEST METHO...»

«Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 г. N 36МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГОИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯТЕХНИЧЕСКИЕ УС...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19 "ЗВЕЗДОЧКА" 140180 Московская обл., г. Жуковский, ул. Строительная, д.12, тел.484-79-23Конспект занятия по теме: "Чтобы глаза были зоркими". Средняя группа Воспитатель:Павлюк Вкт...»

«СПРАВКА о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3" Изобильненского муниципального района Ставропольского края (МКОУ "СОШ №3" ИМР СК) Раздел 1. Обеспечение образовательной деятел...»

«ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО: Главному государственному санитарному врачу России, руководителю Роспотребнадзора Геннадию Григорьевичу Онищенко; (Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский пер., д. 18, строение 5,7; Телефон: +7 (499) 973-26-90 Электронная...»

«Описание объекта закупки и количество: Наименование объекта закупки: Медицинские расходные материалы для гинекологии № п/п Наименование товара Требования к техническим, качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара Ед. изм. Кол-во 1 Набор гинекологический Гинеколог...»

«Вариант 2.1.Наименьшее количество тепла территория получает: А. На экваторе Б.В тропиках В. На полюсах2. При движении от экватора к полюсам количество солнечного тепла, получаемого территорией: А. Увеличивается Б. не изменяется В. Уменьшается.3. Минимальное количество осадков выпадает: А. на экваторе Б. на полюсах В. В тро...»

«ГОСТ Р 51628-2000 УДК 621.316.34:006.354 Е17ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия Dist...»

«Курсовая работа "Сравнительный анализ современных антивирусных программ"ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Общие сведения о компьютерных вирусах1.1 Понятие компьютерные вирусы1.2 Разновидности компьютерных вирусов1.3 Пути проникновения вирусов, признаки появления в компьютере1.4 Антивирусные средства ГЛАВА 2. Сравните...»

«ГОСТ Р 22.0.08-96 УДК 001.4.658.382.3:006.354 Т00ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Безопасность в чрезвычайных ситуацияхТЕХНОГЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ВЗРЫВЫ Термины и определения Safety in emergencies. Technogenic emergencies. Terms and de...»

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМ И ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА Ноябрь 2016Материалы подготовлены Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента Республики Беларусь на основе информации Министерства архитектуры и строительства Рес...»

«Предисловие Метрополитен является самым быстрым и удобным видом транспорта для такого мегаполиса, как Москва. Идея создания метро в Москве возникла в начале XX века. Еще в 1902 году в Московской городской думе обсуждался проект метро, который в...»

«ГОСТ 9533-81 Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия ГОСТ 9533-81Группа Ж36 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТКЕЛЬМЫ, ЛОПАТКИ И ОТРЕЗОВКИТехнические условияTrowels, tuck pointing tools. SpecificationsОКП 48 3320 Дата введения 1982-01-01ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Мин...»

«Разъяснения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы строительства и о системе контроля за выполнением стандартов на процессы выполнения работ, утвержденных Ассоциацией "Национальное объединение строителей" В соответствии с п.10 ч....»

«УДК 811.111ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ В. А. Харахинов, С. В. Беланов, Е.Ю. Холдеева Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. Дан анализ языковых особенностей...»

«Вкладка Наполнение Название продукта Frontol Driver UnitОписание Frontol Driver Unit – единый центр управления периферийным торговым оборудованием для магазинов любого размера и формата.Frontol Driver Unit: ин...»

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих должности заместителей префекта в префектуре Северо-Восточного административного округа города Москвы и членов их семей за период с...»

«Технические данные CITY 24 FF BIC-II Номинальная мощность (Pn) (в режиме отопление и ГВС) 24 кВт КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке.% и средней температуре котловой воды.°С 100% Pn при 70°С91,8 % 30% Pn при 40°С90,3 % Номинальный расход воды при Pn и T=20 K 1,034 м/ч Потери при останове при T=30 К103...»

«Сценарий интерактивного проекта "Маша и Медведь изучают овощи, фрукты и ягоды" Цель проекта: Расширить представления об овощах, фруктах и ягодах, а также представления о сезонных изменениях в природе. Проект рассчитан на детей дошкольного возраста, дл...»

«Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется по адресу: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, СПбПУ, I учебный корпус, Управление персонала (ком. 224). тел. 8 (812) 552-98-48. Прием за...»







 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.