WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«г._ «_» _ 201_ г. Настоящий Договор сервисного обслуживания, именуемый в дальнейшем «Договор», заключен между «_» (_), в лице, ...»

договор

сервисного обслуживания № _________

г.___ «_____» _______ 201_ г.

Настоящий Договор сервисного обслуживания, именуемый в дальнейшем «Договор», заключен между

________«_____» (_______), в лице ____________, действующего на основании _______, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

Обществом с ограниченной ответственностью «РН-Аэро» (ООО «РН-Аэро») в лице Генерального директора Папкова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно с Исполнителем именуемым «Стороны».

Принимая во внимание, что:

А.Исполнитель является центром сервисного обслуживания грузовых коммерческих автомобилей, автобусов и самоходных машин марки «Вольво», а также техники иных марок, если Исполнитель осуществляет обслуживание такой техники;

Б.Исполнитель в ходе оказания сервисных услуг использует запасные части к технике «Вольво», изготовленные производителем техники «Вольво» или одобренные производителем;

В.Заказчик, являющийся владельцем техники «Вольво» (техники иных марок), выразил намерение воспользоваться сервисными услугами Исполнителя;

Стороны договорились о нижеследующем:

Термины и определения

Термины и определения с заглавной буквы, употребляемые в Договоре в значениях, отличающихся от нижеприведенных, имеют значения соответствующие контексту Договора. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины и определения имеют следующие значения:

Техника «Вольво» – означает любые грузовые коммерческие автомобили и автобусы марок «Вольво» (иных марок), шасси транспортных средств, прицепы, полуприцепы, кузова, надстройки других производителей, использование которых одобрено производителем Техники «Вольво».

Сервисные услуги – означают любые услуги и работы Исполнителя, включая техническую диагностику, профилактическое и регламентное техническое обслуживание, замену узлов, агрегатов, технических жидкостей, масел, прочих расходуемых материалов, установку дополнительного оборудования, установку запасных частей, эвакуацию Техники «Вольво», а также все виды ремонтных и восстановительных работ. Если иное прямо не указано в настоящем Договоре, то под Сервисными услугами понимаются Сервисные услуги с одновременной поставкой (установкой) запасных частей.

Запасные части – означают любые части, в том числе узлы, агрегаты, элементы, технические жидкости, масла и прочие расходные материалы, используемые в ходе оказания Сервисных услуг, дополнительное оборудование, устанавливаемое на Технику «Вольво».

Сервисные услуги

1.1На основании заявок Заказчика и согласованных сторонами заказов-нарядов Исполнитель обязуется оказать Заказчику Сервисные услуги с одновременной поставкой (установкой) запасных частей в отношении Техники «Вольво», указанной в приложении №6 к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Сервисные услуги и поставленные (установленные) запасные части в сроки и порядке, предусмотренные Договором и заказами-нарядами. Один заказ-наряд на оказание Сервисных услуг может быть оформлен в отношении одной единицы Техники «Вольво».

1.2На основании обращения (предварительного заказа-наряда) Заказчика на оказание Сервисных услуг и в соответствии с действующим прейскурантом Исполнитель незамедлительно формирует Предварительный заказ-наряд (Приложение № 1 к Договору), в котором указывается предположительный перечень необходимых Запасных частей и видов Сервисных услуг, сроки выполнения работ, а также предварительный расчет стоимости Сервисных услуг, включающий стоимость используемых Запасных частей.

Предварительный заказ-наряд формируется исходя из сведений (о поломках, необходимых сервисных услугах, формах технического обслуживания), на которые указал Заказчик, и специальных знаний Исполнителя в сфере ремонта Техники «Вольво». Действующий прейскурант может быть представлен Заказчику по его просьбе, либо Заказчик вправе ознакомиться с действующим прейскурантом в месте нахождения Исполнителя.

Если для составления Предварительного заказа-наряда необходимо провести диагностику дефекта, то после получения письменного согласия Заказчика на эту операцию Исполнитель проводит диагностику. Для проведения диагностики Техника «Вольво» передается по акту приема-передачи. В последующем стоимость диагностики включается в Предварительный заказ-наряд или Дополнительный заказ-наряд (вместе или по отдельности именуются также Заказ-наряд). Если по окончании диагностики Заказчик не согласовывает Заказ-наряд, то он обязан оплатить стоимость диагностики в течение 5 дней с даты завершения диагностики. По окончании диагностики составляется Акт выполненных работ. Если Заказчик не подписал Заказ-наряд и Акт выполненных работ по диагностике, то это не освобождает его от оплаты диагностики.

1.3Предварительный заказ-наряд, сформированный и подписанный Исполнителем (п. 1.2. Договора), направляется Заказчику по факсу, электронной почте или передается уполномоченному представителю Заказчика. С момента подписания Предварительного заказа-наряда представителем Заказчика он считается согласованным Сторонами. Заказчик обязан направить подписанный Предварительный заказ-наряд Исполнителю по факсу, электронной почте или передать лично (через представителя).

Если Техника «Вольво» после проведения диагностики находится в ремонтирующей зоне на сервисной станции Исполнителя, то Заказчик обязан рассмотреть сформированный Предварительный заказ-наряд в течение 2 часов после получения. Если Исполнитель не получает акцепта или отказа от акцепта Предварительного заказа-наряда в течение 2 часов, то Исполнитель переводит Технику «Вольво» на стоянку ожидания на Сервисной станции. Услуги по переводу Техники «Вольво» на стоянку ожидания (использование специальной техники, эвакуатора и т.п.) включаются в окончательную стоимость Сервисных услуг или оплачиваются Заказчиком отдельно, если Сервисные услуги не будут заказаны по Предварительному заказу-наряду.

1.4Техника «Вольво», для которой необходимо оказать Сервисные услуги, доставляется Исполнителю силами и средствами Заказчика либо Исполнителя.

1.5Вместе с Техникой «Вольво» Заказчик обязуется предоставить Исполнителю ключи зажигания, а также необходимые сведения об установленных охранных системах и иных существенных обстоятельствах. Передача Техники «Вольво» Исполнителю для оказания Сервисных услуг осуществляется по Акту приема передачи (Приложение №2 к Договору). Исполнитель вправе отказаться принимать Технику «Вольво», если представитель Заказчика не будет надлежащим образом уполномочен на передачу Техники «Вольво» Исполнителю.

1.6Если в ходе оказания Сервисных услуг будут выявлены скрытые неисправности (дефекты) Техники «Вольво», устранение которых потребует несогласованных Сервисных услуг и Запасных частей, Исполнитель незамедлительно предоставит на утверждение Заказчика Дополнительный заказ-наряд. При необходимости может быть составлено несколько Дополнительных заказов-нарядов. С момента подписания Дополнительный заказ-наряд становится неотъемлемой частью согласованного Предварительного заказа-наряда.

Исполнитель вправе не формировать Дополнительный заказ-наряд и не получать предварительного согласия заказчика на оказываемые им дополнительные Сервисные услуги, однако в таком случае окончательная стоимость Сервисных услуг не должна превышать максимальный размер, указанный Заказчиком в согласованном Предварительном заказе-наряде.

1.7.Окончание оказания Сервисных услуг и приемка результатов оказания услуг

1.7.1По завершении оказания Сервисных услуг Исполнитель формирует в соответствии с согласованным Заказом-нарядом Акт выполненных работ (Приложение № 3 к Договору). В Акте выполненных работ указывается окончательная стоимость Сервисных услуг.

По окончании оказания Сервисных услуг Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении работ и необходимости их принять по Акту выполненных работ. Уведомление направляется по факсу и/или электронной почте или смс-сообщением по мобильной связи, соответствующие номера и адреса которых указаны в п. 10.7. настоящего Договора. Заказчик обязан направить своего уполномоченного представителя для подписания Акта выполненных работ в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя о завершении Сервисных услуг.

1.7.2.Исполнитель вправе направить по почте на адрес, указанный в реквизитах к настоящему Договору (передать нарочным), Акт выполненных работ, если уполномоченного для подписания указанного документа представителя Заказчика нет в месте оказания Сервисных услуг. Заказчик обязан в случае отсутствия у него обоснованных претензий к качеству и количеству оказанных Сервисных услуг подписать Акт выполненных работ в течение 3 рабочих дней, и незамедлительно отправить один подписанный экземпляр Акта выполненных работ по факсу, а оригинал по почте на адрес Исполнителя, указанный в реквизитах к Договору, или передать лично (через представителя).

Если Заказчик не направит подписанный Акт выполненных работ или направит указанный документы, подписанные неуполномоченным лицом, то по истечении 2 дней с момента получения Исполнителем подписанного неуполномоченным лицом Акта выполненных работ, но в любом случае не позднее 12 дней с момента отправки (передачи) Заказчику указанного документа, Сервисные услуги считаются принятыми в полном объеме, обязательство по оплате наступившим.

Стороны выражают понимание того, что Акт выполненных работ является необходимым документом для ведения бухгалтерского учета, поэтому Исполнитель за просрочку подписания Акта выполненных работ вправе требовать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости Сервисных услуг за каждый день просрочки, но не более 10%.

1.7.3.Заказчик обязуется принять Технику «Вольво» на основании двустороннего акта возврата Техники «Вольво» (Приложение № 2 к Договору). Исполнитель вправе отказаться передавать Технику «Вольво», если представитель Заказчика не будет надлежащим образом уполномочен на получение Техники «Вольво» и/или Сервисные услуги не оплачены в полном размере.

По истечении 3 рабочих дней после получения уведомления о готовности к передаче Техники «Вольво» при необоснованном уклонении Заказчика от приемки Техники «Вольво» обязательство по уведомлению Заказчика считается выполненным. Исполнитель принимает Технику «Вольво» / на ответственное хранение. Стоимость ответственного хранения 300 рублей в сутки. Необоснованным уклонением от приемки Техники «Вольво» считается не направление или направление не надлежаще уполномоченного или направление в нерабочее время представителя Заказчика.

1.7.4. В случае если Заказчик по уважительным причинам не может получить Технику «Вольво», которая находится на сервисной станции Исполнителя, то он обязан по факсу уведомить Исполнителя и указать срок, в который направит представителя для получения Техники «Вольво». В случае надлежащего уведомления со стороны Заказчика Сервисные услуги не считаются принятыми Заказчиком, Исполнитель не принимает Технику «Вольво» на ответственное хранение. Заказчик вправе перенести срок получения Техники «Вольво» не более чем на 7 рабочих дней с момента получения уведомления о готовности к передаче Техники «Вольво».

2.Цены и порядок расчетов

2.1. Общая цена настоящего Договора, включая стоимость сервисных услуг и запасных частей, не должна превышать ________ (_________), при этом Стороны договорились, что:

-стоимость одного нормо-часа составляет на все виды ремонтных работ – ____ рублей;

-выезд технического специалиста – _____ рублей;

-скидка на запасные части – _ % (___) процентов.

Все цены указаны с/без НДС.

Стоимость нормо-часа может быть изменена по согласованию Сторон только путем подписания дополнительного соглашения к Договору. В таком случае Исполнитель должен заранее (не позднее чем 30 рабочих дней) подготовить и направить соответствующие документы на рассмотрение Заказчику.

Стоимость запасных частей, используемых для оказания услуг по настоящему договору, устанавливается прейскурантом, утверждаемым Исполнителем на дату оказания услуг. В течение срока действия настоящего договора цены, содержащиеся в прейскуранте на запчасти и оборудование, могут быть изменены в связи с новой конъюнктурой рынка (изменением цен на запчасти от производителя/поставщика, материалы).

Цены на прочие сопутствующие сервисные услуги/работы, выполняемые в рамках настоящего договора (мойка машины/двигателя/узлов, отбивка грязи с колес и прочее), устанавливаются в соответствии с официальным прейскурантом Исполнителя, действующим на дату оказания этих услуг/выполнения работ. При этом Исполнитель обязуется приложить надлежаще оформленный документ, подтверждающий расценки, к общему пакету документов, направляемому для оплаты Заказчику (заказ-наряд, акт выполненных работ, счет-фактура).

Предварительная стоимость услуг указывается в Предварительном заказе-наряде, либо согласуется в порядке, предусмотренном п. 1.6 настоящего Договора. Окончательная стоимость и расшифровка Сервисных услуг, а также перечень использованных запасных частей отражается в Акте выполненных работ. Если Заказчик подписал Акт выполненных работ, то считается, что Заказчик принял Сервисные услуги в указанном объеме и стоимости, независимо от согласования в порядке, предусмотренном в п. 1.3 и 1.6 настоящего Договора.

Перечень и стоимость использованных в ремонте запасных частей и материалов включаются в заказ-наряд и Акт выполненных работ.

2.2.Оплата Сервисных услуг, оказанных Исполнителем по согласованному Заказу-наряду, производится Заказчиком в течение ___ (____) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ, либо с момента, указанного в пп. 1.7.2 Договора. При этом до момента поступления оплаты Исполнителю действуют условия, указанные в п.2.6. Договора.

2.3.Безотносительно п. 2.2. Договора Исполнитель вправе установить в отношении Запасных частей, используемых в ходе оказания Сервисных услуг, предоплату в размере до 50% (дорогостоящие или нераспространенные Запасные части с длительным сроком поставки). Предоплата указывается в Предварительном заказе-наряде и не может превышать суммарно 100 000 (сто тысяч) рублей (без НДС) в рамках настоящего договора.

2.4.Внесение предоплаты, закрепленной в Предварительном заказе-наряде, либо в случае, указанном в п. 2.3 настоящего Договора, производится Заказчиком в течение 5 банковских дней со дня согласования Сторонами Заказа-наряда (п. 1.3., 1.6., 2.2. Договора). Оплата остальной стоимости производится согласно п. 2.2., 2.3. Договора.

Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания Сервисных услуг по согласованному Заказу-наряду, если просрочка внесения предоплаты превысила 15 дней.

2.5.Все расчеты по Договору производятся Заказчиком безналичной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательство Заказчика по оплате Заказов-нарядов считается исполненным с момента поступления денежных средств на указанный в разделе 11 расчетный счет Исполнителя. Обязательство по оплате Заказов-нарядов не зависит от факта выставления счета Заказчиком.

2.6.Если Заказчик направил оплату без точного указания назначения платежа (без указания конкретного Заказа-наряда) или осуществил переплату, то Исполнитель вправе отнести этот платеж на самый ранний из согласованных Заказов-нарядов, которые не оплачены в полном объеме.

2.7. По окончании каждого квартала в срок до 30 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, Исполнитель направляет в адрес Заказчика акт сверки расчетов в двух экземплярах. Заказчик в течение 15 дней с момента получения акта сверки расчетов подписывает и направляет Исполнителю один экземпляр акта сверки либо письмо о невозможности подписания данного акта сверки с указанием причин непризнания акта.

Акт сверки подписывается руководителем Заказчика или лицом, надлежащим образом уполномоченным на подписание данного акта.

В случае не поступления от Заказчика ответа в течение 30 дней после направления ему акта сверки расчетов акт считается признанным Заказчиком.

3.Гарантии Исполнителя

На основании настоящего Договора не осуществляется ремонт/замена запасных частей по Международной гарантии Вольво, предоставленной Продавцом Техники «Вольво» (далее в тексте – «Гарантия продавца»).

Если на Технику «Вольво» и/или ее часть распространяется Гарантия продавца и Заказчик претендует на проведение гарантийного ремонта по Гарантии Продавца, то данное условие указывается в Заявке на гарантийный ремонт (приложение №4.2 к Рамочному договору сервисного обслуживания).

3.2. Если Заказчик не претендует на проведение гарантийного ремонта по Гарантии продавца, и в дальнейшем Исполнитель оказал Сервисные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором, то презюмируется, что Заказчик не претендовал на проведение Сервисных услуг по Гарантии продавца, Исполнитель оказал платные Сервисные услуги, Заказчик обязан оплатить оказанные Сервисные услуги.

Если Заказчик претендует на гарантийный ремонт по Гарантии Продавца и в дальнейшем Заказчик и Исполнитель подписали Заказ-наряд, который учитывает это, то презюмируется, что Исполнитель согласен с проведением ремонта по Гарантии продавца.

3.3.Исполнитель обязуется оказывать Сервисные услуги на высокопрофессиональном уровне в соответствии с применимыми отраслевыми стандартами и техническими условиями, а также правилами и регламентами производителя Техники «Вольво». Сервисные услуги должны оказываться квалифицированным персоналом Исполнителя.

3.4.Запасные части, используемые в ходе оказания Сервисных услуг, должны быть изготовлены производителем Техники «Вольво» или одобренным производителем. Запасные части должны отвечать применимым отраслевым стандартам и техническим условиям, а также правилам и регламентам производителя Техники «Вольво».

3.5.Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию соответствия результата Сервисных услуг (далее в тексте – «Гарантия на работы») в течение 180 дней со дня подписания Акта выполненных работ, либо со дня, когда Акт выполненных работ должен был быть подписан (пп. 1.7.1, 1.7.2. Договора). Гарантия на работы действует только при условии соблюдения Заказчиком документов по эксплуатации Техники «Вольво» (Инструкции по эксплуатации, Руководства к пользованию и т.п.).

3.6.Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию соответствия Запасных частей, установленных в ходе оказания Сервисных услуг, применимыми отраслевым стандартам и техническим условиям, а также правилам и регламентам производителя Техники «Вольво» (далее в тексте – «Гарантия на запасные части») в течение 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ, либо со дня, когда Акт выполненных работ должен был быть подписан (пп. 1.7.1, 1.7.2 Договора).

3.7.Недостатки результата Сервисных услуг и Запасных частей, используемых в ходе оказания Сервисных услуг, выявленные Заказчиком в течение гарантийного периода (п. 3.5., 3.6. Договора), устраняются силами и за счет Исполнителя.

3.8.Гарантийные обязательства Исполнителя, предусмотренные п. 3.3. – 3.5. Договора, не распространяются на технические жидкости, масла и прочие расходные материалы, используемые в ходе оказания Сервисных услуг и/или поставляемые в качестве запасных частей без оказания сервисных услуг.

3.9. О гарантийном случае Заказчик обязан сообщить Исполнителю (путем заполнения Заявки на гарантийный ремонт). На основании обращения Заказчика Исполнителем в целях выявления причин возникновения дефекта (дефектов) проводится диагностика дефекта (дефектов), по результатам которой уполномоченному представителю Заказчика выдается или направляется в адрес Заказчика уведомление о признании, частичном признании или не признании гарантийного случая. При не признании дефекта (дефектов) гарантийным случаем, порядок проведения Сервисных работ и их оплаты производится в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.10. Гарантийный ремонт по Гарантии на работы не может быть осуществлен другим лицом, Исполнитель не будет возмещать расходы, вызванные таким ремонтом. Гарантийный ремонт по Гарантии на запасные части производится в соответствии с Международной гарантией Вольво.

4.Ответственность Сторон

4.1.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

4.2.Исполнитель несет ответственность за реальный ущерб, вызванный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя по Договору. Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду Заказчика.

4.3.Исполнитель не несет ответственности за недостатки результата Сервисных услуг и Запасных частей, используемых в ходе оказания Сервисных услуг, если докажет, что указанные недостатки возникли после передачи Техники «Вольво» и/или установки Запасных частей Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил и регламентов производителя Техники «Вольво». В противном случае Исполнитель несет полную ответственность за недостатки результата Сервисных услуг и Запасных частей, используемых в ходе оказания Сервисных услуг.

4.4.Исполнитель не несет ответственности за недостатки результата Сервисных услуг если докажет, что указанные недостатки возникли вследствие отказа Заказчика утвердить устранение скрытых неисправностей (дефектов) Техники «Вольво», выявленных Исполнителем в ходе оказания Сервисных услуг (п. 1.6. Договора).

4.5.При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить оказанные Сервисные услуги и/или поставленные Запасные части Исполнитель вправе удерживать результат Сервисных услуг (Технику «Вольво») до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

4.6.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных Договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной Банком России, исчисленной исходя от неоплаченной стоимости оказанных Сервисных услуг за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от суммы неоплаченной задолженности по исполненным заявкам Заказчика/Заказам-нарядам на Сервисные услуги.

В случае нарушения Исполнителем указанного в Заказе-наряде срока оказания Сервисных услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Сервисных услуг, указанных в Заказ-наряде, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

4.7.В случае необоснованного отказа Заказчика принять Технику «Вольво» в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя о готовности к передаче Техники «Вольво» (пп. 1.7.3. Договора) Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты ответственного хранения в размере 300 рублей за каждые полные 24 часа вынужденного хранения каждой единицы Техники «Вольво».

4.8. Заказчик подтверждает, что если у Заказчика есть задолженность по оплате по другим аналогичным договорам, заключенным между сторонами (Договор на оказание сервисных услуг для Самоходной техники Вольво, по иным Разовым договорам оказания услуг), то Исполнитель вправе удержать Технику «Вольво» переданную на основании настоящего Договора, до оплаты задолженности по таким договорам. Стоимость за хранение Техники «Вольво» в период удержания указана в п. 4.7 настоящего Договора.

Заказчик должен предоставить автомобиль в состоянии, подготовленном для выполнения технического обслуживания и ремонта: механизм подъема кабины должен быть в исправном состоянии, отсутствие в кабине незакрепленных устройств и вещей и т.п. В случае невозможности подготовить автомобиль для выполнения технического обслуживания и ремонта Заказчик должен письменно уведомить об этом Исполнителя.

Для эвакуации Исполнителем автомобиль Заказчика должен быть оснащен исправным сцепным устройством.

В случае несоблюдения вышеуказанных требований и если указанный механизм и устройство не являются предметом ремонтных или восстановительных работ, Исполнитель не несет ответственности за любые повреждения Техники «Вольво» (и связанные с ними убытки Заказчика или вред), являющиеся следствием непригодности Техники «Вольво» для оказания Сервисных услуг и возникшие в ходе оказания Сервисных услуг.

Также Исполнитель не несет ответственность за любые повреждения Техники «Вольво» в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ходе эвакуации Техники «Вольво», и связанные с ними убытки Заказчика или вред, если такое дорожно-транспортное происшествие произошло не по вине Исполнителя.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Заказа-наряда на оказание Сервисных услуг при условии возмещения Исполнителю всех документально подтвержденных фактических затрат, понесенных к моменту отказа от Заказа-наряда.

Исполнитель обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ООО «РН-Аэро» и Компании», изложенные в Приложении № 9 к настоящему договору, и требования, установленные в локальных нормативных документах ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Аэро» (Приложение № 8). Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Исполнителем, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.

Исполнитель несет ответственность за сохранность Техники «Вольво» в период с момента приема от Заказчика до момента возврата Заказчику по Акту выполненных работ.

5. Представители Сторон.

5.1.Надлежаще уполномоченным представителем Заказчика является лицо, которое предъявило оригинал Доверенности. Надлежащим образом заверенная копия или оригинал Доверенности должны быть переданы Исполнителю.

5.2.Заказчик вправе направить Исполнителю оригиналы Доверенностей, оформленных по стандартной форме, на всех своих представителей, которые вправе действовать от имени Заказчика. Исполнитель обязан хранить переданные Доверенности.

5.3.Заказчик вправе направить Исполнителю письменный список лиц, с указанием паспортных данных (письменное уполномочие), в котором будут указаны лица, которые вправе действовать от имени Заказчика в процессе исполнения настоящего Договора и подписывать все указанные в Договоре документы (стандартная форма письменного уполномочия – Приложение № 4.1).

5.4.В рамках полномочий, подтвержденных соответствующей Доверенностью или письменным уполномочием, представитель каждой из Сторон вправе согласовывать и подписывать любые запросы и документы, относящиеся к Договору и к его исполнению Сторонами, включая (но не ограничиваясь указанным): Заказ-наряд, Акт выполненных работ, акт передачи Техники «Вольво», получать от имени Заказчика уведомления о завершении оказания Сервисных услуг, уведомления об удержании и т.п.

5.5.Заказчик обязан письменно сообщить Исполнителю об отзыве доверенности. Если Исполнитель не получил от Заказчика письменного отзыва доверенности, то все действия представителя, у которого Заказчик отозвал доверенность без уведомления Исполнителя считаются действиями Заказчика (риск ненадлежащего уведомления об отзыве Доверенности лежит на Заказчике).

6.Применимое право. Арбитраж

6.1.Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Заголовки, содержащиеся в Договоре, применяются исключительно для удобства и не могут использоваться с целью ограничения, определения или толкования положений Договора и последующих дополнений и изменений к нему.

6.2.Если одно или более из положений Договора окажется недействительным, противоречащим закону или не имеющим юридической силы, действительность, законность и сила остальных положений, не будет ни в коей мере нарушена или ущерблена. В этом случае Стороны заменят ненадлежащее положение надлежащим.

6.3.При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней с момента получения соответствующей претензии Стороной - адресатом.

Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению по месту нахождения истца.

7. Сохранность сведений конфиденциального характера.

7.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

7.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

7.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

7.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

7.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

7.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

7.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

8. Антикоррупционные условия

8.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Исполнитель подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте ООО «РН-Аэро» в сети Интернет.

8.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3.Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

8.4.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.5.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.6.Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия,

чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность..

8.7.В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Договору (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнитель обязуется в течение (5) пяти рабочих дней от даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

8.8.Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

8.9.Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

8.10.Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.11.Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Контрагент обязан предоставить FORMTEXT ООО «РН-Аэро» подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно приложения № 10.

8.12.Контрагент подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.

8.13В случае если FORMTEXT ООО «РН-Аэро» будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 1 настоящего соглашения, либо FORMTEXT ООО «РН-Аэро» понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного пунктом 8.11 настоящего соглашения, Контрагент обязан возместить FORMTEXT ООО «РН-Аэро» суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

9. Привлечение субподрядчиков и предоставление информации о привлеченных субисполнителях.

9.1.Список Субисполнителей, согласованных на момент заключения настоящего Договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении № 7 к настоящему Договору. Для привлечения дополнительных Субисполнителей, Исполнителю необходимо выполнить требование, указанное в п. 9.3 настоящего раздела.

9.2.От Исполнителя ожидается, что основная часть услуг по Договору будет выполняться с использованием собственного оборудования и персонала.

9.3.Исполнитель вправе привлекать для выполнения услуг Субисполнителей только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субисполнителя для выполнения услуг.

При привлечении Субисполнителей Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о договоре с субисполнителем в течение двух дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

В случае если привлекаемые Субисполнители относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Исполнитель вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субисполнителя критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением Заказчика «О закупке товаров, работ, услуг».

9.4. При этом Исполнитель обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субисполнителей до их привлечения к работе по настоящему Договору.

9.5. Исполнитель во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия.

9.6. Исполнитель обязан включить в заключаемые с Субисполнителями договоры все существенные условия, предусмотренные настоящим Договором, и осуществлять контроль их исполнения. Исполнитель обязан в течение двух дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субисполнителями и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субисполнителем соответствующих изменений.

9.7.В случае привлечения Исполнителем Субисполнителей без предварительного письменного согласия Заказчика, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

9.8.В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме Исполнителем информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п. 9.3, 9.4 настоящего договора Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов в связи с непредоставлением Заказчиком информации о договорах с субподрядчиками.

10.Заключительные положения

10.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания (указан в правом верхнем углу первой страницы договора) сторонами и действует в течение 1 (одного) года или до момента исчерпания стоимостного лимита, указанного в п. 2.1.

Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 30 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

10.2.Любые сообщения и документы по Договору или в связи с ним должны осуществляться в форме, предусмотренной Договором. Если в Договоре прямо предусмотрена письменная форма сообщения (документа), то сообщение или документ, направленные сторонами в адрес друг друга факсом, по электронной почте (в том числе в сканированном виде) являются соблюдением формы документа до получения соответствующей стороной оригинала сообщения (документа).

10.3.Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях своих банковских и иных реквизитов. Действия, совершенные с использованием недействующих адресов и реквизитов до получения извещений об их изменениях, будут признаваться надлежащим исполнением.

10.4.Надлежащие адреса электронной почты и номера факсов, на которые должны быть отправлены указанные в Договоре уведомления и пр. документы:

Заказчика: _______; тел/факс: ___/____;

Исполнителя: _______, тел/факс.____/ ____.

10.5.Все дополнения, изменения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они согласованы Сторонами, оформлены в письменном виде и подписаны представителями обеих Сторон.

10.6.При исполнении своих обязательств по Договору Исполнитель обязуется неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечивать их соблюдение лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания Услуг по Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).

10.7.В случае нарушений установленных настоящим разделом обязательств Исполнитель обязуется возмещать Заказчику все расходы и убытки, понесенные в связи с этим Заказчиком, в том числе связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.

10.8.Заказчик вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Исполнителем для оказания Услуг по Договору, если Заказчиком будет выявлено, что использование Исполнителем труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство, а также по иным основаниям, согласно действующим на Объекте Заказчика правилам пропускного режима. При этом указанный запрет не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по Договору и не продлевает сроки исполнения обязательств Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязан незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие оказанию Услуг по Договору.

10.9.Исполнитель обязуется соблюдать при проведении работ по ТО правила техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также требования, изложенные в локальных нормативных документах Заказчика (приложение № 8 к Договору).

10.10.Исполнитель обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ООО «РН-Аэро» и Компании», изложенные в Приложении № 9 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Исполнителем, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.

10.11.В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п. 8.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

10.12.В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение №5 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 8.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».

10.13.Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.

В подтверждение изложенного Стороны подписали Договор каждая от своего имени в месте и день, указанные выше.

11. Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель

Юридический адрес:

ИНН/КПП

ОГРН

р/с

в

к/с

БИК

Тел./факс :

E-mail:

ОКПО

ОКВЭД

ОКАТО

Заказчик

ООО «РН-Аэро»

115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 18

ИНН/КПП 7705843041/770501001

р/с 40702810600000002538

в АО «ВБРР», г. Москва

к/с 30101810900000000880

БИК 044525880

Тел.: 8(499)517-76-56, факс 8(499)517-76-55

ОКПО 86476924

ОГРН 1087746656711

ОКАТО 45286560000

______________//

м.п. ООО «РН-Аэро»

______________/Папков С.Б./

м.п.

Приложение № 1

к Договору

от «__» _____ 201_ г

.

Исполнитель: Заказчик:

ООО «РН-Аэро»

______________/ /

м.п. ______________/С.Б. Папков/

м.п.

Приложение № 2

к Договору № ____

от «__» ______201_ г

О Б Р А З Е Ц

Акт приема-передачи к заказ-наряду № от

Заказчик: Исполнитель:

Адрес:

Тел: Адрес:

Тел:

Модель автомобиля Гос. номер № шасси Дата начала работ Дата окончания работ

Наружные повреждения 136525-2349500 В приведенной таблице внешнего осмотра указаны все визуально установленные повреждения и дефекты.

Внешний осмотр днища, а также узлов и механизмов автотранспортного средства, расположенных снизу, не производился.

Перечень прочих дефектов: Исполнитель не несет ответственности за дефекты и неисправности указанного автотранспортного средства,

которые не были выявлены путем внешнего осмотра, либо не указаны Заказчиком выше.

Проверка исправности каких бы то ни было узлов указанного автотранспортного средства не производилась.

Комплектность передаваемого автотранспортного средства: 1428755715000

№ Наименование 1           Уровень топлива 2           в баке: Сервисная станция не несет ответственности за повреждение лобового стекла незакрепленными предметами при опрокидывании

кабины и за личные вещи, оставленные в автомобиле.

Примечание: Автомобиль сдал: Автомобиль принял: Заказчик: Мастер-приемщик:

    "____" _______________ 20 ___ г.     "____" ______________ 20 ___ г.

Пробег автомобиля: Настоящим Стороны подтверждают, что Исполнитель вернул автомобиль Заказчику:

Автомобиль принял: Автомобиль сдал: Заказчик: Мастер-приемщик:

Форма согласованна:

Исполнитель: Заказчик:

_ ООО «РН-Аэро»

______________/ _/

м.п. ______________/С.Б. Папков/

м.п.

Приложение № 3

к Договору № _

от «__» ____201_ г

.

О Б Р А З Е Ц

Исполнитель: Заказчик:

__ ООО «РН-Аэро»

______________/___/

м.п. ______________/С.Б. Папков/

м.п.

Приложение № 4.1

к Договору № ____

от «__» ___ 201_ г

.

ПИСЬМЕННОЕ УПОЛНОМОЧИЕ

Настоящий документ является письменным уполномочием организации ООО «РН-Аэро» в соответствии со статьей 5 договора сервисного обслуживания №______ от «__» ____ 201_ г. (далее в тексте – «Договор»).

Лица, указанные ниже, являются Представителями Заказчика при осуществлении ремонта грузовых автомобилей и самоходных машин «Вольво» (далее – «Техника «Вольво»), для чего поверенным представляются следующие права:

cдавать в ремонт (для оказания сервисных услуг) Технику «Вольво», получать ее после ремонта, получать демонтированные детали (запасные части);

предъявлять претензии по качеству ремонта, количеству, качеству и комплектности поставленных запасных частей;

давать поручения на организацию оказания Сервисных услуг;

получать на руки любые оригиналы документов, связанных с исполнением настоящего Договора;

п/п Фамилия Имя Отчество Должность Образец подписи

1. 2. Генеральный директор ______________________/С.Б. Папков /

м.п.

Исполнитель: Заказчик:

ООО «РН-Аэро»

______________/ /

м.п. ______________/С.Б. Папков/

м.п.

Приложение № 4.2

к Договору №

от «__» _____ 201_г

.

Заявка на гарантийный ремонт

О Б Р А З Е Ц

Исполнитель: Заказчик:

ООО «РН-Аэро»

______________/ /

м.п. ______________/С.Б. Папков/

м.п.

Приложение № 5

к Договору № ____

от «__» _____ 201_ г

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

(по состоянию на «___» _________20___г.)

п/п Наименование контрагента ООО «РН-Аэро»

(ИНН и вид деятельности) Договор/Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

(ФИО, паспортные данные, ИНН) Подтверждающие документы

(наименование, реквизиты)

1 2 3 4 5

Генеральный директор/Директор ______ _____________ / /

СОГЛАСОВАНО

от Исполнителя

____________ / / от Заказчика

ООО «РН-Аэро»

_____________/ С.Б. Папков/

Приложение № 6

к Договору №

от «__» ____201_ г

СПИСОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,

ПРИНИМАЕМЫХ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

п/п Марка,Модель Номер VIN Регистрационный знак

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель: Заказчик:

ООО «РН-Аэро»

____________ / /

м.п. ____________ /С.Б. Папков/

м.п.

Приложение № 7

к Договору №

от «__» ____201_ г

.

СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ/СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ

СУБПОДРЯДЧИК/СУБИСПОЛНИТЕЛЬ

Наименование/фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ИНН Предмет договора субподряда цена договора субподряда, руб.

                 

                 

                 

                 

                 

                 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

от Исполнителя

____________ / _./ от Заказчика

ООО «РН-Аэро»

_____________/ С.Б. Папков /

Приложение № 8

к Договору № _

от «__» _____201_ г

А К Т

приема-передачи локальных нормативных документов,

относящихся к открытой информации

г. «_____» ___________201_г.

Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны ООО «РН-Аэро», с другой стороны ____, составили настоящий Акт в том, что сторона ООО «РН-Аэро», передала другой ____ (именуемой далее Принимающая сторона) локальные нормативные документы ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Аэро» в соответствии с заключенным Договором.

Получатель осведомлен, что данная информация является интеллектуальной собственностью ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Аэро» и передается исключительно для служебного использования в рамках исполняемых работ (услуг) по вышеуказанному Договору без права передачи третьим лицам, а также иным работникам Получателя, в чьи служебные обязанности не входит исполнение работ (услуг) по договору.

Перечень передаваемых локальных нормативных документов:

№П/П ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ЛНД НОМЕР ЛНД, ВЕРСИЯ РЕКВИЗИТЫ УТВЕРЖДАЮЩЕГО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

1 Положение ООО «РН-Аэро» «Порядок расследования происшествий» П3-05 Р-0778 ЮЛ-183 версия 1.00 Приказ ООО «РН-Аэро» от 15.02.2017 № 138

2 Инструкция ООО «РН-Аэро» «Выявление опасных условий и опасных действий» ИОТ-0012-СП-00 версия 1.00 Приказ ООО «РН-Аэро» от 15.02.2017 № 137

3 Стандарт ООО «РН-Аэро» «О внутриобъектовом и пропускном режимах на топливозаправочном комплексе «Кневичи» г. Владивосток» (c изменениями, внесенными приказами ООО «РН-Аэро» от 29.08.2014 № 605, от 29.01.2016 № 66) П3-11.01 C-0031 ЮЛ-183 версия 1.00 Приказ ООО «РН-Аэро» от 06.08.2012 № 388

4 Инструкция Филиала ООО «РН-Аэро» в г. Артем «О внутриобъектовом и пропускном режимах в Обособленном подразделении в аэропорту Дзёмги» (с изменениями, внесенными приказом Филиала ООО «РН-Аэро» в г. Артем от 29.01.2016 № ТЗК-42) И-0005-СП-01 версия 1.00 Приказ Филиала ООО «РН-Аэро» в г. Артем от 03.12.2015 № ТЗК-343

5 Инструкция Филиала ООО «РН-Аэро» в г. Артем «О внутриобъектовом и пропускном режимах в Обособленном подразделении в г. Хабаровск» (с изменениями, внесенными приказом Филиала ООО «РН-Аэро» в г. Артем от 29.01.2016 № ТЗК-41) И-0006-СП-01 версия 1.00 Приказ Филиала ООО «РН-Аэро» в г. Артем от 03.12.2015 № ТЗК-342

6 Инструкция Филиала ООО «РН-Аэро» в г. Артем «О внутриобъектовом и пропускном режимах в Обособленном подразделении в Ц.Угловая» И-0007-СП-01 версия 1.00 Приказ Филиала ООО «РН-Аэро» в г. Артем от 19.01.2016 № ТЗК-22

7 Инструкция Филиала ООО 2РН-Аэро» в г.Артём «О внутриобъектовом и пропускном режимах в Обособленном подразделении Варфоломеевка» И-0013-СП-01 версия 1.00 Приказ Филиала ООО «РН-Аэро» в г. Артем от 12.01.2017 № ТЗК-04

Данная информация передана на следующих носителях информации:

карте, USB-накопителе, карте памяти.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Заказчик:

ООО «РН-Аэро»

______________/_/

м.п. ______________/С.Б. Папков/

м.п.

Приложение № 9

к Договору №

от «__»______________2017г

требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к оказанию работ, услуг на объектах ООО «РН-Аэро» И КОМПАНИИ

термины и определения

В настоящих Требованиях применимы следующие единые термины с соответствующими определениями:

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

Заказчик – ООО «РН-Аэро».

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной:

разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах;

неконтролируемого взрыва, пожара;

неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;

травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов).

Компания – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на:

Легкие.

Тяжелые.

Смертельные.

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика и Компании (в том числе переданные в аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.

Подрядчик, Исполнитель – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика и Компании по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому подобному событию.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Аэро» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.

СУБПОДРЯДЧИК - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

2обозначения и сокращения

АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка.

БГ – блок гребенок.

ИТР – инженерно-технический работник.

ЛЭП – линия электропередач.

ПЛА – план локализации и ликвидации аварий / план локализации и ликвидации последствий аварий.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

ТО – технический осмотр.

3.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и другими локальными документами Заказчика (доведенными с данным договором).

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС (как указано в абзаце 1), и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБОТОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.

3.1.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.1.Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

3.1.2.В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в области недропользования, ПБОТОС, а также если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий труда) и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности.

3.1.3.Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов.

Подрядчик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики в области промышленной безопасности и охраны труда, Политики в области охраны окружающей среды НК «Роснефть» и «Золотых правил безопасности труда» Заказчика, размещенных в открытом доступе на официальном сайте Заказчика в сети Интернет.

3.1.4.Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения договора. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.

3.1.5.Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных требований по ПБОТОС, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 тыс. руб.

3.1.6.Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевой арматуры и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком. В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевых арматур и других коммуникаций или объектов Заказчика и Компании, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. руб. При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с Подрядчика в пятикратном размере. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб (в пятикратном размере) и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик.

3.1.7.Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.

3.1.8.Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.

При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным Региональной Энергетической Комиссией (РЭК) (если иное не оговорено заключаемым договором).

Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.

3.1.10.Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика и Компании обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Трудовым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

«Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263.

3.1.11.Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод), утечках газа.

При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Заказчика и Компании) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.

В случае производства огневых и газоопасных работ вне объекта Заказчика и Компании или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика.

Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствие с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у Подрядчика более полного Перечня работ повышенной опасности Подрядчик официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работы в Перечне Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).

3.1.13.Обо всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере 100 тыс. руб.

3.1.14.В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика и Компании переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора.

3.1.15.На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.

3.1.16.При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (газонефтеводопроявление, повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т.п.) каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника установки, цеха, подразделения и диспетчерскую службу Заказчика.

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

3.1.17.Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.

3.1.18.Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика и Компании для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуском между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.

3.1.19.Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.

3.1.21.Земельные участки Заказчиком передаются Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Заказчик и Подрядчик (представитель генподрядной организации).

Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика.

3.1.22.На объектах Заказчика и Компании, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика и Компании.

3.1.23.В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.

3.1.24.Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы ПБОТОС подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком, в том числе тематического совещания «Час безопасности» (в случае согласия Подрядчика). В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.

При проведении тематического совещания «Час безопасности», в случае необходимости, со стороны подрядных организаций приглашаются их руководители (но не ниже уровня главного инженера/заместителя) и руководители подразделений подрядчика по промышленной безопасности и охране труда и окружающей среды, пожарной безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации. В силу географической удаленности руководства подрядной организации, на совещание данного уровня может быть приглашен представитель этой организации (с данными ему на это полномочиями). Данным приглашенным специалистам должны передаваться представляемые на совещании презентационные материалы, с целью доведения их до рабочего персонала.

В случае невозможности участия руководителя подрядной организации, либо его первых заместителей, приглашаются инженерно-технические работники, отвечающие за организацию безопасности при ведении работ на объектах Заказчика и Компании.

Руководитель подрядной организации должен организовать доведение до работников своей организации презентационных материалов, представленных на тематическом совещании «Час безопасности», а также обеспечить выполнение мероприятий и решений, отраженных в презентациях и принятых в ходе ведения совещаний, отнесенных к его ответственности.

По требованию Заказчика подрядной организацией должны представляться презентационные материалы, либо обеспечено участие в выступлениях на тематическом совещании «Час безопасности».

3.1.25.Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п. 3.2.1.1. данных Требований.

3.1.26.Перед началом производства работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества; работа в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика и Компании; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем).

Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство работ Подрядчика.

3.1.27.Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.

3.1.28.В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.

3.1.29.Представителям Подрядчика запрещается:

провозить на объекты Заказчика и Компании посторонних лиц;

самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;

находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;

оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво- пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;

нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика и Компании за пределами территории производства работ (указанных в документах допускающих персонал Подрядчика на объекты - п. 4.1.2. Требований);

освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика и Компании;

отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;

пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;

курить на территории объектов Заказчика и Компании;

самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов;

при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;

самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора (см. также п. 4.1.2.).

3.1.30.Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика и Компании собственных работников или работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.

Кроме того, при вахтовом режиме работы в районах Крайнего Севера или приравненным к ним районам Подрядчик (Субподрядчик) должен организовать и провести медицинские осмотры своих работников на территории по месту производства работ непосредственно перед началом вахты.

3.1.31.Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.

При условии, указанном в п. 3.2.1.7. ознакомить работников с ПЛА, действия которых определены этими ПЛА и обеспечить их участие в учебно-тренировочных занятиях Заказчика.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Подрядчика, (Субподрядчика).

3.2ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.2.1.Заказчик обязан:

3.2.1.1.В составе договора ознакомить Подрядчика с*:

Политика Компании «В области промышленной безопасности и охраны труда» № П3-05.01 П-01;

Политика Компании «В области охраны окружающей среды» № П3-05.02 П-01;

Положение ООО «РН-Аэро» «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» № П3-05 Р-0623 ЮЛ-183;

Инструкция ООО «РН-Аэро» «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения до работников» № б/н.

*(данный перечень может дополняться локальными документами ПАО «НК «Роснефть» или ООО «РН-Аэро» в области ПБОТОС согласно предмета договора),

в рамках инструктажей, проводимых в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.2.1.2.Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства.

3.2.1.3.Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

3.2.1.4.Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).

3.2.1.5.Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).

3.2.1.6.Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).

3.2.1.7.Согласовать с Подрядчиком ПЛА при условии возложения на его работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части ПЛА).

3.2.1.8.При условии указанном в п. 3.2.1.7. передать Подрядчику один экземпляр ПЛА и при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников Подрядчика.

3.2.2.Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.

4. Отдельные ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС к подрядчикам

4.1ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. допуск.

4.1.1.Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика и Компании (в том числе переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы.

Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.

4.1.2.Заказчик обязуется:

Проводить инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа на рабочем месте для работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Подрядчик.

После проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика (Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Подрядчика. В пропуске должны быть указаны наименования подразделений и объектов* (конкретные места производства работ), на которые допускается работник Подрядчика.

* - не допускается обобщать места и зоны работы Подрядчика (например, при обслуживании отдельного участка объекта, указывать только наименование объекта в целом). В целях снижения вероятности воздействия на работников Подрядчика вредных и опасных производственных факторов, присутствующих на объектах Заказчика и Компании необходимо максимально сужать разрешенную зону пребывания Подрядчика (с учетом возможности исполнения им предмета договора).

Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками Подрядчика при изменении производственного процесса.

4.1.3.Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика и Компании квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию:

по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности, в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (для Подрядчиков осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объекта; изготовление монтаж, наладку, обслуживание, и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте; объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, транспортирование опасных веществ; экспертизу безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных областях; использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору РФ, эксплуатация которых регламентирована правилами промышленной безопасности).

по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

4.1.4.Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

4.1.5.Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика и Компании лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи.

4.1.6.Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.

4.1.7.Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.

4.2СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

4.2.1.Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями норм и правил.

4.2.2.Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет своих работников необходимыми, в соответствии с характером производства работ, СИЗ, спецодеждой и спецобувью. Спецодежда должна быть в огнестойком исполнении и содержать антистатичную нить.

Подрядчику запрещается использовать сотовые телефоны на территории опасных производственных объектов Заказчика и Компании; находится на территории Заказчика в обуви, на подошве которой имеются металлические части.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

4.3ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА

4.3.1.Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;

Аптечкой первой помощи;

Огнетушителем;

Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);

Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);

4.3.2.Подрядчик должен обеспечить:

Обучение и достаточную квалификацию водителей (пилотов);

Проведение регулярных ТО транспортных средств;

Использование и применение транспортных средств по их назначению;

Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;

Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика и Компании (при наличии).

Подрядчик обязан:

Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения;

Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;

Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут)/перед началом работ;

Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства;

Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

4.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика и Компании выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.

4.3.5. Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.

4.4ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.4.1.Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

4.4.2.При проведении работ на объектах Заказчика и Компании Подрядчик обязан:

выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Заказчиком и Подрядчиком;

внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;

обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения.

4.4.3.Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.

Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.

4.4.4.Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

4.4.5.Предприятие, оказывающее услуги по сервисному обслуживанию трубопроводов/локализации и ликвидации последствий порывов трубопроводов при поступлении информации о порыве трубопровода обязуется своевременно приступить к ликвидации порывов, локализации и ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов с последующим вывозом и утилизацией образующихся нефте-, нефтепродуктосодержащих отходов или засолоненного грунта в соответствии с природоохранными требованиями РФ. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды Подрядчик несет ответственность перед контролирующими органами.

4.4.6.Предприятие, обслуживающее хозяйственно-бытовые очистные сооружения обязуется осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа ежемесячно представляет в службу ПБОТОС (или службу ООС) Заказчика.

4.5ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ.

4.5.1.Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика и Компании работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика и Компании, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 4.5.2. настоящих Требований, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней.

4.5.2.При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы (Приложение к требованиям), а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.

При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны, или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.

4.5.3.В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика и Компании, в вахтовых поселках, городках и общежитиях работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика и Компании веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100,0 тыс. руб. за каждый такой факт.

4.5.4.Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных ст. 3.1. настоящих Требований. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах, вахтовом транспорте, местах межсменного отдыха работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих Работников.

4.6ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

4.6.1.Подрядчик обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) в подразделение ПБОТОС Заказчика о результатах работы (включая Субподрядчика (ов)) в области ПБОТОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее:

все случаи производственного травматизма;

все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания;

все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Заказчика;

факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;

информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполненных мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий.

Подрядчик принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения данных Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Заказчика и Компании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА «АКТА о состоянии работника, отстраненного от работы»АКТ

о состоянии работника, отстраненного от работы

Дата составления акта (число, месяц, год): ____________________________________

Время составления акта (часы, минуты): _____________________________________

Место составления акта: __________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество / должность лиц, составивших акт

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:

Запах алкоголя изо рта

Неустойчивость позы

Нарушение речи

Выраженное дрожание пальцев рук

Резкое изменение окраски кожных покровов лица

Поведение, не соответствующее обстановке

Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Краткое описание обстоятельств отстранения от работы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен:

___________________________________________________________________________

(подпись / дата)

9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось возможным:_________________________________________

10. Подписи лиц, составивших акт: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись / дата)

Подписи сторон:

Исполнитель: Заказчик:

ООО «РН-Аэро»

______________/ /

м.п. ______________/С.Б. Папков/

м.п.

Приложение № 10

к Договору № _

от «__» __201_ г

ФОРМА

подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

начало формы

(фирменный бланк контрагента)

Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, ______________________________________________________________________,

(наименование контрагента)

Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________________________,

Фактический адрес: ________________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ________________________________________________________

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с ООО «РН-Аэро» договора от _____________ № ______________ всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «___»________ 20___г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ООО «РН-Аэро» в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной ООО «РН-Аэро», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом, своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ООО «РН-Аэро» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО «РН-Аэро» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).

«___»____________ 201___ г. _______________ (_________________________________)

М.П. (подпись) Должность, ФИО

конец формы

Согласовано в качестве формы

ОТ ИМЕНИ

: ОТ ИМЕНИ

ООО «РН-Аэро»:

Генеральный директор

________________(___) ________________(Папков С.Б.)

М.П. М.П.

Похожие работы:

«Материально-техническое обеспечение  и оснащенность Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам фу...»

«Утилизация промышленных отходов Утилизация отходов металлургического комплекса Основную массу отходов этого комплекса представляют вскрышные и вмещающие породы добычи руд, отходы их обогащения, металлургические шлаки. Отходы добыч...»

«"УТВЕРЖДАЮ" Первый заместитель генерального директора ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" /Пилясов А.Н./ ""_2013 г.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку, предметом которой является выбор организации для оказания услуг повыбору организации для оказания услуг по страхованию автомобилей ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответс...»

«Госадмтехнадзор проверят береговые линии Домодедовских водоемов По поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева, Главное управление административно-технического надзора проводит проверку состояния мест прибрежного отдыха перед началом пляжного сезона. Осмотры проводятся как с берега, так и с акваторий, в тех местах,...»

«Приложение 1Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара, и иные св...»

«ПЕРЕЧЕНЬ объектов, восстановленных и построенных по Ножай-Юртовскому муниципальному району с 2009 года № п/пНаименование объекта Адрес объекта Примечание Объекты образования Турти-Хуторская...»

«Техническое задание по Лоту №1 По открытому запросу предложений в электронной форме № 6 982 Для нужд: ЗАО Газпром газораспределение Пермь1. Предмет закупки. ОКДП ОКВЭД1. Предмет закупки. 3020000 №п/п Наименование...»

«Материально-техническая база. Школа финансируется из установленных нормативов на одного учащегося по ступеням обучения. Норматив финансирования состоит из 2 частей – расходов на заработную плату с начислениями и расходов на учебные пособи...»

«УДК 621.314.626УСТРОЙСТВО КОРРЕКЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ © 2016 г. Римарев И. В., Купреев Т. А., Кокорев Д. К. В работе представлена разработка устройства коррекции коэффициента мощности на основе специальной микросхемы, его принципиальная схема, принцип работы и печатная плата. Ключевые слова: устройство коррекци...»

«областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ульяновский авиационный колледж"РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ. 01 Техническое сопровождение производства летательных ап...»

«Техническое задание Лот № 1 Поставка Запасных частей к комплексу ГНБ Дитч Витч, траншеекопатель Дитч Витч РТ-115 и материалы для бурового раствора. Закупаемая продукция должна соответствовать нормам и стандартам, установленных на запасные части...»

«ВведениеDelphi – это среда разработки программ, ориентированных на работу в Windows. В основе идеологии Delphi лежат методология объектно-ориентированного программирования и технология визуального проектирования. Программа, создаваемая в среде Del...»

«Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения в 2014-2015 уч.г. (включая данные за летний период с июня по август 2014 года) Уровень Вид творчества (вокал, хореография, изо, судомоделизм и т.п.)...»

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Белорусский Государственный Аграрный Технический Университет Кафедра ЭОСХП Расчетно-пояснительная записка кКУРСОВОМУ ПРОЕКТУ по д...»

«О ПРИКЛАДНОМ ХАРАКТЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ Здоронок Юлия Александровна Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь yuliyazdaranok@gmail.com "Cogito, ergo sum" с латинско...»

«Утверждаю заведующий МБДОУ Сорокина Н.М. " " _ 2015г. Инструкция №1 по организации охраны жизни и здоровья детей в  детских садах и на детских площадках 1.В детском саду должны быть вывешены на стенде адреса и номера телефонов МЧС, пункта скорой помощи, за...»

«342900-570865 Fasson00 FassonAVERY DENNISON FassonПоверхностный материал. Технические данные. PP50 TOP CLEARS7000 PET 30 – Прозрачная биаксиально ориентирована полипропиленовая пленка с поверхностным покрыти...»

«-623480-324848 Спецстрой-Сервис ООО "СК "Спецстрой-Сервис" ИНН/КПП 1650105612/165001001 ОГРН1031616041071 423800, РФ, РТ г. Набережные Челны, ул 40 лет Победы, д 59А. тел/факс: 8(8552)32-81-50, 45-00-70, 45-00-7...»

«МБОУ "Зубово – Полянская гимназия"Клубный час: "Лукошко грибника" Воспитатель: Коржеманова Г.А. 2015 год Клубный час "Лукошко грибника" Цели: воспитывать любовь к природе, бережное отношение к окружающему миру,стремление оказывать...»

«Аннотации рабочих программ учебных дисциплин по направлению 08.06.01 – Техника и технология строительства 2017 г Б1.В.ОД.1. Строительные материалы и изделия Направление подготовки 08.06.01 – Техника и технология строительств...»

«Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Региональное Объединение Проектировщиков" (НП СРО "РОП") П р о т о к о л № 481 заседания Совета саморегулируемой организации Некоммерческого партнер...»

«А.Наумов г. Перевоз ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" Руководитель: Николаев М.С., преподаватель спец. дисциплинДоклад на тему: "Перспектива использования биотоплива" В век инноваций и бурного...»

«ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 Наименование работы: Изучение устройства и принципа работы простейших электрогенератора и электродвигателя. Цель работы: Изучить устройство и принцип работы простейших электрогенератора и электродвигателя. Пояснения к работе. Электромехани...»

«УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ ББР БАНК (АО) ТЕрмины и определенияВ настоящих Условиях выпуска и обслуживания банковских карт ББР Банк (Акционерное Общество) (далее Условия) используются следующие Термины и Определения: Авторизация –...»

«2842895-98425 ДУМАШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАРЕШЕНИЕ от 30 ноября 2015 года № 360 р.п. Шаля О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования с. Крюк Шалинского городского округа Свердловской области, утвержденные решением Д...»

«Приложение к Извещению о проведении открытого запроса коммерческих предложений (код закупочной процедуры: ЗКП-14-043)ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПО HP (SA, OO, NA, A...»

«ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ИНСТИТУТЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК И ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ Кафедра Управления процессами перевозок Дисциплина "Маркетинг"Р Е Ф Е Р А Т на тему: "Понятие "Маркетинг", и его основные принципы....»







 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.