WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«Дубки – Левадки» Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» г. Симферополь ...»

УТВЕРЖДЕНО

_______________/И.Н. Кравченко/

«___» _______________ 2016 год

Извещение о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

на право заключения государственного контракта по осуществлению строительного контроля по объекту: «Строительство объездной дороги г. Симферополя на участке

Дубки – Левадки»

Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

г. Симферополь

2016 год

І.ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ

Настоящее Извещение о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее по тексту также – извещение) подготовлено в соответствии с Региональным порядком осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году (далее по тексту — Порядок), утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 г. № 219, Распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 г. № 331-рг, Распоряжением Главы Республики Крым от 01.12.2016г. № 895-рг.

п/п Наименование Информация

Срок и место подачи заявок на участие Дата и время начала подачи заявок на участие:

«13» декабря 2016 года

Дата и время окончания подачи заявок на участие:

«19» декабря 2016 года в 09 ч. 30 мин.

Место подачи (фактический адрес): Российская Федерация, 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 184/1А, 2 этаж, каб. № 204

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие «19» декабря 2016 год, в 10 ч.00 мин.

Место нахождения: Российская Федерация, 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 184/1А, 2 этаж, каб. № 211

Срок рассмотрения заявок на участие Не более двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие

IІ.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

II.I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

п/п Наименование Информация

Наименование Государственного заказчика/Заказчика, контактная информация Наименование:

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

Юридический адрес:

Российская Федерация, 295022, Республика Крым,

г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 184/1А

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 295022, Республика Крым,

г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 184/1А

Телефон: +7 (3652)69-27-42

Адрес электронной почты: a.domnikova@sadrk.ru

Ответственное должностное лицо: Заместитель начальника по правовому обеспечению - руководитель контрактной службы - Домникова Анастасия Викторовна.

ОГРН/ИНН 1159102040680/9102164702

Наименование объекта закупки (предмет контракта) Осуществление строительного контроля по объекту: «Строительство объездной дороги г. Симферополя на участке

Дубки – Левадки»

Описание объекта закупки

Согласно Технического задания («РАЗДЕЛ IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»).

Место выполнения работ (оказания услуг) Место выполнения работ (оказания услуг):

Объездная дорога г. Симферополя на участке Дубки – Левадки

Условия выполнения работ определяются в соответствии с Государственным контрактом и Техническим заданием

Сроки выполнения работ Сроки выполнения работ:

Начало: с момента заключения Контракта

Окончание: 31 декабря 2018 г.

Начиная с 2017 года Исполнитель исполняет свои обязательства по Контракту, оплата которых будет производиться в 2017 году и в последующие годы, только после получения от Заказчика уведомления о доведении Заказчику объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в соответствующем году оплатить Контракт без изменения его условий. Заказчик уведомляет Исполнителя о доведении объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств не позднее трех рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления письменного уведомления по почте или по адресу электронной почты.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) 67 190 000,00 рублей (Шестьдесят семь миллионов сто девяносто тысяч рублей 00 копеек), в том числе:

- 2016 год – 100 000,00 рублей;

- 2017 год – 31 860 000,00рублей;

- 2018 год – 35 230 000,00 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Метод расчета НМЦK: Для определения начальной (максимальной) цены контракта применен проектно - сметный метод расчета, основываясь на ч. 9 ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567, с учетом дополнений утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 09.12.2014 №506.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ V. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»

Объем работы или услуги В соответствии с РАЗДЕЛОМ IV. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ».

Форма, сроки и порядок оплаты работ (услуг) Заказчик осуществляет финансирование по Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимых ему в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

Оплата услуг по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя денежных средств на основании актов сдачи-приемки услуг.

Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Исполнителем и принятых Заказчиком объемов услуг, рассчитанных пропорционально объему выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком строительно-монтажных работ по участку капитального ремонта Объекта, но не более стоимости услуг предусмотренной сторонами в пункте 3.1. настоящего Контракта.

Стоимость услуг, предъявленных Исполнителем и принятых Заказчиком по настоящему Контракту, определяется пропорционально объему фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком за месяц строительно-монтажных работ на норматив расходов на осуществление строительного контроля – 1,09 %.

Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта производятся Заказчиком на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки услуг,счета и/или счета - фактуры, и ежемесячных Отчетов по строительному контролю, предоставляемых Заказчику Исполнителем.

Промежуточные платежи за оказанные услуги производится в течение 30 дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг.

Окончательный расчет производятся в 30 – дневный срок после подписания окончательных актов сдачи – приемки услуги отчета строительного контроля.

Заказчик и Исполнитель проводят сверку взаиморасчётов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчётов после окончания выполнения работ по Контракту, в случае досрочного расторжения Контракта, а также по обращению одной из Сторон.

Источник финансирования Федеральный бюджет

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) Российский рубль

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта Не применяется

Порядок подачи заявки 1. Заявки на участие представляются в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении.

2. Участник подает в письменной форме заявку на участие в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие (том такой заявки) должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником или лицом, уполномоченным участником. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие и тома заявки на участие поданы от имени участника и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. В случае, если в настоящем извещении не установлена возможность предоставления в составе заявки копии документа или нотариально заверенной копии, участник обязан предоставить только оригинал документа. Ненадлежащее исполнение участником требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению такой заявки.

Участник вправе подать только одну заявку.

Прием заявок на участие прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие.

Конверт с заявкой на участие, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается Заказчиком. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в тот же день возвращаются участникам закупки по почте на адрес, указанный на конвертах.

Порядок рассмотрения заявок на участие Рассмотрение заявок на участие производится согласно критериев указанных в РАЗДЕЛЕ III. «КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)».

Возможность заказчика отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) Предусмотрена не позднее, чем за 1 день до даты окончания срока подачи заявок на участие или в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

II.II.ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

п/п Наименование Информация

Общие требования, предъявляемые к участникам Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей — физических лиц. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

Требования к участникам закупки В настоящей закупке, может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

- наличие свидетельства, выданное саморегулируемой организацией на допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов в соответствии с Перечнем видов работ, по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624):

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35, группы видов работ № 25, 29).

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – не требуется;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является оффшорной компанией;

Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

п/п Наименование Информация

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки, при подаче заявок на участие.

Не представление документов, является основанием отклонения заявки участника от рассмотрения.

1.1 Заявка на участие должна содержать следующую информацию и документы а) предложение участника в отношении объекта закупки, включая опись входящих в состав заявки документов;

б) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона - указываются участником закупки в заявке;

в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным в извещении (п. 2 раздела II.II.ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ):

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки:

копия свидетельства, выданное саморегулируемой организацией на допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов в соответствии с Перечнем видов работ, по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624):

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29).

декларация о соответствии участника требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2,3,5,7 п. 2 раздела II.II. настоящего извещения;

документ, подтверждающий соответствие участника требованию, установленному в соответствии с подпунктом 4 п. 2 раздела II.II. настоящего извещения:

справка из налоговой инспекции об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

е) копии учредительных документов участника (для юридического лица);

ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

з)* документы, подтверждающие квалификацию участника.

*не представление документов не является основанием для отклонения от рассмотрения

II.IV.СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ

п/п Наименование Информация

Ограничение для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Не установлено

Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Не установлено

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, ЗАПРЕЩЕНО»

II.V.УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

п/п Наименование Информация

Размер обеспечения заявок на участие Не предусмотрен

Размер обеспечения исполнения контракта 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 6 719 000,00 рублей (Шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч рублей 00 копеек)

31 Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта 1) Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

2) Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.

3) Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

4) Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, а именно:

а) Банковская гарантия должна быть безотзывной;

б) Банковская гарантия должна содержать:

- Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;

- Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

- Срок действия банковской гарантии;

- Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

- Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

- Дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013. №1005 (с учетом изменений и дополнений).

в) Банковская гарантия может быть не включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

4.1.) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на один месяц;

5) Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

- Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам, согласно пункта 4 настоящего раздела;

- Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя). Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

6) В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7) Положения настоящего извещения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:

а) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением.

4.2 Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта Получатель:

УФК по Республике Крым (ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» л/с 05752D50020)

ИНН 9102164702

КПП 910201001

БИК 043510001 ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Расчетный счет 40302810435102000284

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта ____________________ НДС не облагается».

5 Антидемпинговые меры

а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта составляет – 10 078 500,00 рублей (Десять миллионов семьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

б) обеспечение, указанное в подпункте «а» настоящего пункта, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. 6 Информация о банковском сопровождении контракта Не предусмотренно

II.VI.УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

п/п Наименование Информация

Возможность заказчика изменить условия контракта Предусмотрено в соответствии с разделом 18 Порядка

Увеличение объема работ на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) Предусмотрено в соответствии с разделом 18 Порядка

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта Предусмотрено в соответствии с разделом 18 Порядка

III. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

№ п/п Содержание критерия (показателя) оценки заявок на участие Документы, подтверждающие соответствие критериям

1 Цена договора Указывается в Заявке участника

Количество баллов, присуждаемое i-й заявке, определяется по формуле():

,

где:

- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

2 Квалификация участника: 2.1 Наличие у участника специалистов определенного уровня квалификации

Документами, подтверждающими наличие специалистов являются в совокупности:

1. Копии дипломов специалистов о наличии высшего профильного образования по следующим специальностям:

- «Автомобильные дороги и аэродромы»

и/или

- «Промышленное и гражданское строительство»

и/или

- «Автомобильные дороги»

2. Копии трудовых книжек с отметкой работодателя о работе специалистов в организации у участника в настоящее время (на дату подачи заявки)

или

копии приказов (распоряжений) о приеме на работу совместно с копиями трудовых договоров, подтверждающие трудовые отношения специалистов с участником конкурса с отметкой работодателя о работе специалистов в организации у участника в настоящее время (на дату подачи заявки).

Документы, подтверждающие согласие работников на обработку персональных данных, на их предоставление Заказчику (данные документы формируются в свободной форме и должны содержать согласие работников на обработку персональных данных, на передачу Заказчику информации об их персональных данных).

Наличие у участника специалистов считается не подтвержденным, в случаях:

-отсутствия копий дипломов о высшем профильном образовании;

и (или)

- несоответствия профессиональной подготовки специалистов участника по указанным специальностям;

и (или)

- отсутствия копий трудовых книжек;

и (или)

- отсутствия копий приказов (распоряжений) о приеме на работу совместно с копиями трудовых договоров, подтверждающих трудовые отношения специалистов с участником;

и (или)

- отсутствие на копиях трудовых книжек отметок работодателя о работе специалистов в организации у участника в настоящее время (на дату подачи заявки);

и (или)

- отсутствие на копиях приказов (распоряжений) о приеме на работу и копиях трудовых договоров отметок работодателя, подтверждающих трудовые отношения специалистов с участником на дату подачи заявки;

и (или)

- отсутствие документов, подтверждающих согласие работников на обработку персональных данных, на их предоставление Уполномоченному органу

Если участником закупки предложено значение равное или превышающее, установленные минимальные требования, представлены все подтверждающие документы, заявке по данному показателю, присваивается - 100 баллов.

При отсутствии у участника конкурса специалистов и (или) подтверждающих документов заявке по данному показателю присваивается 0 баллов.

Информация, которая не соответствует требованиям настоящего пункта или, исходя из её содержания, невозможно определить соответствие установленным требованиям, или в случае невозможности прочтения текста копий документов предоставляемых участником закупки, не учитывается в оценке заявок участников.

Предельно необходимое минимальное значение по данному показателю = 10 специалистов

2.2 Наличие материально-технических ресурсов

Предмет оценки – наличие у участника закупки технических средств, оборудования, приборов для осуществления строительного контроля:

Участнику закупки необходимо представить документы на следующие технические средства, оборудования, приборы для осуществления строительного контроля:

п/п Наименование видов испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) продукции Наименование испытательного оборудования, Ед.изм. Количество

1 Качество уплотнения грунтов Динамический плотномер Шт. 1

2 Максимальная плотность и оптимальная влажность.

Оптимальная влажность. Прибор для стандартного уплотнения Шт. 1

3 Определение свободного набухания грунта Прибор для определения свободного набухания грунта Шт. 1

4 Граница текучести.

Максимальная плотность и оптимальная влажность Конус балансирный

Шт. 1

5 Контроль влажности строительных материалов Влагомер строительных материалов Шт. 1

6 Коэффициент фильтрации Прибор для определения коэффициента фильтрации Шт. 1

7 Зерновой состав, содержание органических примесей Сита лабораторные

набор 1

8 Зерновой состав Набор сит для песка набор 1

9 Водостойкость,

влажность, плотность, зерновой состав, дробимость,

истираемость, содержание органических веществ Электропечь низкотемпературная лабораторная

Шт. 1

10 Морозостойкость

Гибкость Климатическая камера Шт. 1

11 Морозостойкость, водопоглащение,

стойкость. Камера универсальная пропарочная Шт. 1

12 Плотность оснований автомобильных дорог Баллонный

Плотномер или аналог Шт. 1

13 Определение объема воздуха Поромер Шт. 1

14 Ускоренное определение водонепроницаемо-

сти Устройство для ускоренного определения водонепроницаемо-сти Шт. 1

15 Прочность

Коэффициент уплотнения смесей Виброплощадка

Шт. 1

16 Средняя плотность уплотненного материала

Водонасыщение

Прочность

Прочность Вакуум-камера для асфальтобетонных образцов

Шт. 1

17 Водонасыщение

Прочность

Коэффициент морозостойкости Термостат

Шт. 1

18 Содержание вяжущего, потеря массы при прокаливании Электропечь муфельная

Шт. 1

19 Пенетрация Пенетрометр стандартный Шт. 1

20 Измерение температуры размягчения битума Аппарат автоматический для определения температуры размягчения битума Шт. 1

21 Вязкость Вискозиметр

Шт. 1

Документами, подтверждающими наличие технических средств, оборудования, приборов для осуществления строительного контроля, являются:

- копии договоров купли - продажи технических средств, оборудования, приборов для осуществления строительного контроля, и в случаях установленных законодательством Российской Федерации копии свидетельства о поверке приборов и/или калибровке

или

- копии действующих договоров аренды технических средств, оборудования, приборов для осуществления строительного контроля (если арендуются), и в случаях установленных законодательством Российской Федерации копии свидетельства о поверке приборов и/или калибровке

Все документы, должны подтверждать право пользования именно участником закупки техническими средствами, оборудованием, приборов для осуществления строительного контроля.

В случае, если технические средства, оборудования, приборы для осуществления строительного контроля арендуются, то собственник, указанный в копии договора аренды и в случаях установленных законодательством Российской Федерации копиях свидетельства о поверке приборов и/или калибровке должен совпадать.

При отсутствии документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов; участнику, предложившему меньше установленного в извещении минимального значения по показателю количества материально – технических ресурсов, заявке по данному показателю, присваивается - 0 баллов.

Если участником закупки предложено значение равное или превышающее, установленные минимальные требования, представлены все подтверждающие документы, заявке по данному показателю, присваивается - 100 баллов.

Информация, которая не соответствует требованиям настоящего пункта или, исходя из её содержания, невозможно определить соответствие установленным требованиям, или в случае невозможности прочтения текста копий документов предоставляемых участником закупки, не учитывается в оценке заявок участников.

Предельно необходимое минимальное значение по данному показателю = 21 единица

2.3 Наличие материально-технических ресурсов

Предмет оценки – Наличие у участника закупки собственной или арендованной испытательной лаборатории по следующим видам испытаний:

- асфальтобетон;

- бетонные смеси и бетоны;

- изделия железобетонные и бетонные;

- грунты и инертные материалы;

- смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог;

- лакокрасочные и гидроизоляционные покрытия;

- смеси песчано-гравийные для строительных работ;

- мастики кровельные и гидроизоляционные

Документами, подтверждающими наличие лаборатории являются:

- копия договора купли – продажи и копия свидетельств (а) об аттестации (аккредитации) испытательной (ых) лаборатории (й) с заявленной областью деятельности на проведение испытаний,

или

- копии действующих договора аренды лаборатории и копия свидетельств (а) об аттестации (аккредитации) испытательной (ых) лаборатории (й) с заявленной областью деятельности на проведение испытаний

Все документы, должны подтверждать право пользования именно участником закупки лабораторией.

При отсутствии документов, подтверждающих наличие лаборатории; участнику, предложившему меньше установленного в извещении минимального значения по показателю количества лаборатории, заявке по данному показателю, присваивается - 0 баллов.

Если участником закупки предложено значение равное или превышающее, установленные минимальные требования, представлены все подтверждающие документы, заявке по данному показателю, присваивается - 100 баллов.

Информация, которая не соответствует требованиям настоящего пункта или, исходя из её содержания, невозможно определить соответствие установленным требованиям, или в случае невозможности прочтения текста копий документов предоставляемых участником закупки, не учитывается в оценке заявок участников.

Предельно необходимое минимальное значение по данному показателю = 1 единица

2.4 Наличие у участника опыта работ

Предмет оценки - наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих <*> работ по строительному контролю за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка.

<*> Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ строительного контроля, на выполнение которых заключается контракт. При этом используются следующие группы работ строительного контроля:

работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства;

работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки).

Документами, подтверждающими наличие опыта работ являются:

Копия исполненного контракта (договора), со всеми приложениями и изменениями;

и

Копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Опыт выполнения работ считается не подтвержденным в случаях:

- отсутствие копии заключенного и исполненного контракта на выполнение работ соответствующих по характеру и объему предмету закупки со всеми приложениями и изменениями;

и (или)

- отсутствие копии акта (актов) выполненных работ, подписанных обеими сторонами;

и (или)

- несоответствия предмета контрактов предмету закупки;

и (или)

- период исполнения договора (контракта) не соответствует требуемому периоду;

и (или)

- отсутствие в представленной копии договора (контракта) приложений, являющихся неотъемлемой частью договора (контракта);

и (или)

- стоимость исполненного контракта (договора) составляет менее 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка.

и (или)

При отсутствии документов, подтверждающих наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих <*> работ по строительному контролю за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке; участнику, предложившему меньше установленного в извещении минимального значения по показателю количества контрактов, заявке по данному показателю, присваивается - 0 баллов.

Если участником закупки предложено значение равное или превышающее, установленные минимальные требования, представлены все подтверждающие документы, заявке по данному показателю, присваивается - 100 баллов.

Информация, которая не соответствует требованиям настоящего пункта или, исходя из её содержания, невозможно определить соответствие установленным требованиям, или в случае невозможности прочтения текста копий документов предоставляемых участником закупки, не учитывается в оценке заявок участников.

Предельно необходимое минимальное значение по данному показателю = 1 контракт

1.Для оценки заявок по каждому критерию оценки, в т.ч. для каждого показателя оценки по критерию применяется рейтинговое значение (в баллах).

2.Каждый член единой комиссии проводит оценку заявок на участие в закупке путем присвоения рейтинга (балов) по каждому критерию.

3.Участнику закупки, заявке на участие в закупке которого, присвоен самый высокий итоговый Рейтинг (наибольшее количество баллов), присваивается первый порядковый номер.

4.В случае если по показателям критериев оценки заявок на участие в закупке установлено предельно необходимое минимальное значение для соответствующего показателя и участником закупки подано значение, превышающее предельно необходимое минимальное значение по соответствующему показателю, комиссия рассматривает документы участника до момента принятия решения о соответствии установленному предельно необходимому минимальному значению. Остальные документы участника закупки, превышающие предельно необходимое минимальное значение по соответствующему показателю, комиссией не рассматриваются и не учитываются.

5.В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержаться одинаковые условия исполнения договора (количество баллов), меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия.

6.Заявка на участие в закупке признается надлежащей, если она соответствует требованиям извещения о проведении закупки, а участник закупки, подавший заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в настоящем извещении.

7.Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку на участие в закупке, если участник, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику закупки, указанным в настоящем извещении, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в настоящем извещении.

IV.ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Прикреплен в отдельном файле к извещению

V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Прикреплено в отдельном файле к извещению

Похожие работы:

«Балахтина Анжела +7 (913) 9393334 — предпочитаемый способ связи angelabalakhtina@gmail.comПроживает: Новосибирск Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия Не готова к переезду, готова к редким командировкам Руководитель направления обучения и развития персонала Занятость: полная занятость График...»

«Урок – деловая игра по геометрии "Строитель". 8 классЦели и задачи урока: Образовательные – закрепить знания, умения и навыки, полученные учащимися при изучении темы "Площади". Совершенствовать навыки решения задач на вычисление площадей различных многоугольников; Воспитательные – формирование ло...»

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КМТН КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК МИГРАЦИЯ КЫЗМАТЫМААЛЫМАТТЫК-КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫК БОРБОРУ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА МИГРАЦИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕН...»

«Пояснительная записка: Предмет: Информатика и ИКТ. Курс 1 Специальность: Механизация, ТО, Электрификация, АвтоматизацияОсновная учебная литература: Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10 – 11 классов/ Н.Д. Угрино...»

«Разработка общешкольного конкурса по технологии "Юный токарь"Участники: команды 8А и 8Б классов (по 5 учащихся).Место проведения: учебная мастерская по обработке металлов.Цель конкурса: обобщить знания, умения и навыки учащихся пр...»

«Финансовая академия при Правительстве РФ Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностямДИПЛОМНАЯ РАБОТА Тема: Коммерческий кредит Руководитель: Маршавина Л. Я. Слу...»

«Форма 2.14. к приказу ФСТ России от 15.05.2013 № 129 Информация о предложении Филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" (в границах Владимирской области) об установлении тарифа на техническую воду на период регулирования 2018 г. Предлагаемый метод регулирования Метод индексации 2018 год Расчетная величина тарифов, руб. / куб. м (без учета НДС) 5,09 Пер...»

«В 2007-2011 гг. регистрировался устойчивый прирост численности постоянного населения. В 2012 году население сельсовета резко сократилось на 4,3% по сравнению с предыдущим периодом. В целом за 2007-2012 годы число постоянных жителей сельсовета увел...»

«Рис.1.ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.ВВЕДЕНИЕ Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки а...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО" "УТВЕРЖДАЮ" Первый проректор В. В. Глухов "_" 2015г.-11430045720 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯматемат...»

«Цель программы. Цель программы гармоническое развитие личности ребенка средствами трудового обучения и воспитания; развитие его трудовых умений и навыков; военно-патриотическое и эстетическое воспитание; развитие пространственного мышления и творческого потенциала. Задачи программы.1. Уч...»

«Содержание: Цели и задачи работы на 2016-2017 учебный год.3 Организационные мероприятия..4 Циклограмма образовательной деятельности на 2016-2017 учебный год.8 Учебно-производственная работа..13...»

«Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Региональное Объединение Проектировщиков" (НП СРО "РОП") П р о т о к о л № 447 заседания Совета саморегулируемой организации Некоммерческого п...»







 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.