WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 


«(номер и дата договора ставится в Контрактной службе) Санкт-Петербург«»_ 20г. Руководитель гранта РФФИ (должность, ФИО Грантополучателя (Руководитель гранта РФФИ), именуемый в дальнейшем ...»

ДОГОВОР №

гражданско-правового характера на выполнение научно-исследовательских работ

(номер и дата договора ставится в Контрактной службе)

Санкт-Петербург«____»_____________ 20____г.

Руководитель гранта РФФИ (должность, ФИО Грантополучателя (Руководитель гранта РФФИ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ») в лице (например, и.о. проректора по научной работе Ипатова Олега Сергеевича или зам. проректора по научной работе Сергеева Виталия Владимировича), действующего на основании Доверенности __________ от ________ (доверенность оформляется от имени грантополучателя) с одной стороны, и (Ф.И.О. полностью), далее именуемый «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению научно-исследовательской работы: (название выполняемой работы) (далее - НИР). Объем, содержание и сроки выполнения отдельных этапов работ (в случае поэтапного их выполнения) определяются в Техническом задании на выполнение научно-исследовательских работ (приложение № 1 к договору) и Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2 к договору), прилагаемых к настоящему договору и составляющих его неотъемлемую часть.

Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющиеся предметом договора, отражены в Техническом задании на выполнение научно-исследовательских работ (Приложение № 1 к договору).

Договор заключен на основании п.32 ч.1 ст. 67 р. 10 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ФГАОУ ВО «СПбПУ» по гранту РФФИ № ________________.

1.4. Срок сдачи работ по договору _____________________ __ г.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена договора составляет _______ (__________) рублей __ копеек. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Цена договора включает в себя вознаграждения Исполнителя и все его расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

По окончании выполнения научно-исследовательской работы Заказчик единовременно выплачивает Исполнителю денежное вознаграждение в размере _______ (__________) рублей __ копеек, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 3 к Договору) в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки этапа выполненных Исполнителем работ, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к договору) и Техническим заданием на выполнение научно-исследовательских работ (Приложение № 1 к договору) (в случае единовременной оплаты).

ИЛИ

В случае поэтапного выполнения научно-исследовательских работ, Заказчик производит расчеты с Исполнителем за каждый выполненный этап работы, в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки этапа выполненных Исполнителем работ, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к договору) и Техническим заданием на выполнение научно-исследовательских работ (Приложение № 1 к договору) (в случае поэтапного выполнения работ)

Вознаграждение, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к договору), выплачивается Исполнителю без удержания НДФЛ на основании п.6 ст.217 НК РФ.

Вознаграждение, в соответствии с Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" облагается взносами в ПФР (22%) и ФОМС (5,1%). Взносы ФСС (2,9%) не уплачиваются.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения (в случае поэтапного их выполнения) и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготовляемых в соответствии с договором, определяется Техническим заданием на выполнение договора.

При завершении выполненной работы Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительными документами акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной условиями договора.

Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в п. 3.2 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчиком сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их устранения и условия оплаты работ.

В случае досрочного выполнения работ Заказчик принимает и оплачивает работы по договорной цене, не превышающей цену договора.

3.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставить об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 30-дневый срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

- выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и передать Заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;

- на основании технического задания разработать и согласовать с Заказчиком календарный план выполнения работ;

- согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

- своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;

- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

4.2. Заказчик обязан:

- выдать Исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) (или тематику работ);

- передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

- принять результаты выполненных работ и оплатить их.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение установленного по договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по договору, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более 8% цены работ или этапа.

5.2. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от не перечисленной вовремя суммы за каждый день просрочки, но не более 8% суммы просроченного платежа.

Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа из-за непоступления из денежных средств на свой расчетный счет.

5.3. Уплата пени и штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.

5.4. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Исполнителю за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

5.5. В случае непринятия Заказчиком выполненных работ (услуг) из-за несоответствия их требованиям технического задания Исполнитель возмещает 100% финансовых средств, полученных от Заказчика в счет выполнения данных работ (услуг).

При этом Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50% от стоимости невыполненных работ.

5.6. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Договора после их подписания обеими Сторонами.

6.2. Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия исполнения обязательств, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможно по решению Заказчика при согласовании сторон в соответствии со ст.68 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ФГАОУ ВО «СПбПУ».

6.3. Расторжение Контракта допускается:

6.3.1. По соглашению сторон.

6.3.2. По решению суда в случае существенного нарушения Исполнителем условий договора, которым признается нарушение Исполнителем условий договора, влекущее для Заказчика такой ущерб, что Заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора.

6.3.3. В связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора в следующих случаях:

6.3.3.1. если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

6.3.3.2. если Исполнитель не приступает к выполнению НИР в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

6.3.3.3. в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

7. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИР

7.1. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации договора изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, исключительное право на использование создаваемых при реализации договора программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (далее именуются - объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности, полученных при реализации договора, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

7.2. Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных при реализации договора объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор, вступает в силу с даты подписания начала работ по Календарному плану (Приложение №2 к договору) до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее ____________.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляются той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) дней с момента их получения. При этом вся переписка Сторон осуществляется предоставлением документов в оригинале.

9.4. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством РФ порядке.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную в результате взаимодействия в рамках настоящего договора.

10.2. Договор составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.4. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложения:

Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы;

Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ;

Приложение № 3 - Протокол согласования договорной цены №___ от ____ 20___ г.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОТ ЗАКАЗЧИКАОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ФГАОУ ВО “СПбПУ”Ф.И.О.

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29 ИНН

Дата рождения:

ИНН 7804040077 КПП 780401001

УФК по Санкт-Петербургу Место основной работы:

Страховое св-во ПФ:

(ФГАОУ ВО «СПбПУ» л/с 30726Щ45759)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Р/с 40501810300002000001

БИК 044030001 Паспорт:

Адрес:

Должность

(например, и.о. проректора по научной работе или зам. проректора по научной работе)

__________________ /ФИО/

«____» _________ ______ г.

Согласовано:

Руководитель РФФИ № ___________________

Должность

__________________ /ФИО/

«____» _________ ______ г.

ФЭУ СПбПУ

_____________ /_________/

«____» _________ ______ г.

Приложение №1

к договору

№ ________________ от «____» ___________ 20__г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Должность

(например, и.о.проректора по научной работе или зам. проректора по научной работе)

__________________ /ФИО/

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

__________________________________________________________________________________

наименование НИР

Примечания:

техническое задание может быть дополнено приложениями (например, образцы форм отчетов о выполнении этапов НИР и т.д.);

допускается вводить другие разделы (подразделы) в техническом задании;

все разделы, указанные в настоящем шаблоне обязательные к заполнению;

если требования не предъявляются, то после наименования раздела указывают «не предусмотрены» или «не предъявляются», если таких разделов несколько, то их наименования допускается излагать в отдельном разделе «Не предъявляемые (не предусматриваемые) требования».

(курсивный текст не воспроизводится)

1 Основание для выполнения НИР

Нужно указать полное наименование документа (контракт, договор, соглашение и т.п.), на основании которого должна выполняться данная НИР (далее – Основной договор), полное название организации с ведомственной принадлежностью, утвердившей этот документ, дату утверждения и наименование НИР. Также указывается наименование программы, в рамках которой осуществляется выполнение НИР, источник финансирования.

2 Общие положения

Краткая информация о НИР, общая характеристика и оценка состояния вопросов, решаемых в НИР.

3 Сроки выполнения НИР

Указывают сроки выполнения НИР в целом.

4 Цели и задачи

Формулируются цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленных целей.

5 Требования к выполнению НИР

5.1 Основные требования

Нужно указать основные требования, предъявляемые к НИР, обеспечивающие выполнение стоящих перед НИР задач в рамках Основного договора (требования к параметрам математического обеспечения, способам и точности обработки результатов исследований, к проведению моделирования и требования по проведению патентных исследований и др.). Приводятся ссылки на нормы и правила, на стандарты или другие нормативные документы которым должна соответствовать НИР согласно Основному договору.

5.2 Требования к разрабатываемой документации

Указывают руководящие документы (ГОСТы, ОСТы и др.), которым должна соответствовать разрабатываемая документация, при необходимости наличие заключения НТС, конкретный состав отчетной научно-технической документации и других технических и организационно-методических документов (методик, программ, расчетов экономической эффективности от реализации НИР, положений, инструкций, наставлений, руководств, учебных пособий), разрабатываемых и предъявляемых к приемке на этапах НИР и по НИР в целом. Здесь же указывают способ выполнения документации (машинопись, фотокопии, светокопии, магнитные носители и др.), а также количество комплектов документации, оформляемой исполнителем НИР после окончания этапов и всей НИР в целом.

6 Ожидаемый результат

Необходимо указать, чем должна заканчиваться работа, например, отчетом о научно-исследовательской работе, разработкой рекомендаций и предложений по реализации результатов НИР, проектом ТЗ на выполнение аванпроект, проектом ТЗ на ОКР, проектом нормативно-технических и других технических документов, а также возможное практическое использование и целесообразность внедрения результатов исследований в промышленности.

7 Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Заказчику по окончании этапов и НИР в целом

Необходимо перечислить отчетную, научную, техническую и другую документацию, подлежащую оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом. Обязательно в разделе указываются сроки представления документов.

8 Порядок выполнения, контроля и приемки этапов и НИР в целом

Указать порядок выполнения, контроля и приемки НИР (этапов НИР), а также необходимость разработки программы приемки согласно требованиям, установленным в стандартах на выполнение НИР.

Во избежание споров при исполнении контракта необходимо указать, каким образом и когда Заказчик будет контролировать, и принимать выполненные работы, в какой форме необходимо представить отчеты о выполненных работах, оказанных услугах.

В случае требования представления отчетов о выполнении (ежемесячных, квартальных промежуточных и т.д.), к техническому заданию должны прилагаться образцы форм требуемых отчетов.

ОТ ЗАКАЗЧИКА _____________________________

должность руководителя проекта, организация

____________________________

подпись, инициалы, фамилия

«____» _______________ 20___г. ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

_____________________________

должность организация

____________________________

подпись, инициалы, фамилия

«____» _______________ 20___г.

Приложение №2

к договору

№ ________________ от «____» ___________ 20__г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

к договору № от “ ” 20_____ г.

(название выполняемой работы)

N этапа Наименование работ по договору и их основных этапов Срок выполнения работ(с … по …) Расчетная цена этапа (тыс. руб.) Форма и видотчетности

ОТ ЗАКАЗЧИКАОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ФГАОУ ВО “СПбПУ”Ф.И.О.

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29 ИНН

Дата рождения:

ИНН 7804040077 КПП 780401001

УФК по Санкт-Петербургу Место основной работы:

Страховое св-во ПФ:

(ФГАОУ ВО «СПбПУ» л/с 30726Щ45759)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Р/с 40501810300002000001

БИК 044030001 Паспорт:

Адрес:

Должность

(например, и.о. проректора по научной работе или зам. проректора по научной работе)

__________________ /ФИО/

«____» _________ ______ г.

Согласовано:

Руководитель РФФИ № ___________________

Должность

__________________ /ФИО/

«____» _________ ______ г.

ФЭУ СПбПУ

_____________ /_________/

«____» _________ ______ г.

Приложение №3

к договору

№ ________________ от «____» ___________ 20__г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

на проведение научно-исследовательской работы

__________________________________________________________________

(наименование научно-исследовательской работы)

по договору №___ от «___» ______20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Руководитель гранта РФФИ (должность, ФИО Грантополучателя), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ») в лице (например, и.о. проректора по научной работе Ипатова Олега Сергеевича или зам. проректора по научной работе Сергеева Виталия Владимировича)

от лица Исполнителя _________________________________________________ (Ф.И.О. полностью) удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на проведение научно-исследовательской работы в сумме _________ рублей ______________(прописью).

При невыполнении Исполнителем условий договора в соответствии календарного плана, цена может быть снижена в случае уменьшения объема выполняемых работ вследствие недостижения предполагаемого результата и нецелесообразности дальнейшего проведения работы либо выявления в ходе проведения работ неизбежности получения отрицательного результата.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

ОТ ЗАКАЗЧИКАОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ФГАОУ ВО “СПбПУ”Ф.И.О.

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29 ИНН

Дата рождения:

ИНН 7804040077 КПП 780401001

УФК по Санкт-Петербургу Место основной работы:

Страховое св-во ПФ:

(ФГАОУ ВО «СПбПУ» л/с 30726Щ45759)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Р/с 40501810300002000001

БИК 044030001 Паспорт:

Адрес:

Должность

(например, и.о. проректора по научной работе или зам. проректора по научной работе)

__________________ /ФИО/

«____» _________ ______ г.

Согласовано:

Руководитель РФФИ № ___________________

Должность

__________________ /ФИО/

«____» _________ ______ г.

А К Т №_______

сдачи-приемки научно-исследовательских (опытно-конструкторских работ)

составлен «____» _____________ 20__ г.

по договору № __________________ от «____» _______________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Руководитель гранта РФФИ (должность, ФИО Грантополучателя), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО «СПбПУ») в лице (например, и.о. проректора по научной работе Ипатова Об Сергеевича или зам. проректора по научной работе Сергеева Виталия Владимировича), действующего на основании Доверенности __________ от ________ (доверенность оформляется от имени грантополучателя) с одной стороны, и (Ф.И.О. полностью), далее именуемый «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работа по договору № ___________ от _______(этапу №___ договора) по теме:

_______________________________________________________________________________

выполнена в полном объеме и в срок. Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.

Научно-техническая продукция:

_______________________________________________________________________________

(НТО, протоколы испытаний, ПО, образцы и др.)

удовлетворяет условиям договора и технического задания, в надлежащем порядке оформлена и хранится на кафедре ______________________, института ______________, материальная точка №_________.

Договорная цена составляет по договору (этапу №______) _____________ руб.

(сумма прописью)

Сумма аванса, перечисленная за выполненный этап, составила _____________ руб.

(сумма прописью)

Следует к перечислению __________________ руб.

(сумма прописью)

ОТ ЗАКАЗЧИКАОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ФГАОУ ВО “СПбПУ”Ф.И.О.

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29 ИНН

Дата рождения:

ИНН 7804040077 КПП 780401001

УФК по Санкт-Петербургу Место основной работы:

Страховое св-во ПФ:

(ФГАОУ ВО «СПбПУ» л/с 30726Щ45759)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Р/с 40501810300002000001

БИК 044030001 Паспорт:

Адрес:

Должность

(например, и.о. проректора по научной работе или зам. проректора по научной работе)

__________________ /ФИО/

«____» _________ ______ г.

Согласовано:

Руководитель РФФИ № ___________________

Должность

__________________ /ФИО/

«____» _________ ______ г.

ФЭУ СПбПУ

_____________ /_________/

«____» _________ ______ г.

Похожие работы:

«№ п/пАдрес работы объединения Перечень программ, реализуемых в 2013-2014 учебном году Наименование объединения ФИО педагога(ов) Вид деятельности Возраст обучающихся(лет) Срок реализации программы (лет) Военно-патриотическое структурное подразделение (руко...»

«Экз. 1 ТУ-94564-869-2005 УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО "КБ Навигатор" / Егоров В.Ф. "15" ноября 2008 г. МП СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА Шифр: Дисконт–А Бортовой комплект "LineGuard 2310V3.5" РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ Екатеринб...»

«Министерство образования Нижегородской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Борский Губернский колледж" Отчет по производственной практике ПП.03 Выполнил:...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 202" г. Новосибирска Рассмотрено. МО учителей политехнических наук Протокол № _ от ""2016г. Руководитель МО Е.В.Бугримова Согласовано. Зам. директора по УВР "_"2...»

«РЕДКИЕ ЖИВОТНЫЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. Бартенев Алексей Евгеньевич Научный руководитель: Будылина Лариса Владимировна ОБОУ СПО "Курский электромеханический техникумАннотация: Цель исследования показать богатство и разнообразие животного мира Курского края. Животные, которые в свое время были широко распространены на территории Курской области,...»

«Перечень объектов г. Перми, где будет отключено горячее водоснабжение для проведения ремонтно-профилактических работ и гидравлических испытаний на тепловых сетях в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 гг. Ад...»

«Тема: как человек оценивает себя и других. Вид: урок изучения нового материала. Тип: урок с компьютерной поддержкой Технология: личностно-ориентированное развивающее обучениеЦели : обучающая: познако...»

«ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"СЫКТЫВКАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"УТВЕРЖДАЮ Временно исполняющий обязанности Генерального директора И.Б. Смирнов ДОКУМЕНТАЦИЯ № 20/01/16-3-ЕП о размещении заказа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)г. Сыктывкар 20.01.20161. Предмет закупки: Труба г/деформированная 299х45 ст.20 2. Треб...»

«ГЭСНм 81-03-2001-ИЗГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГЭСНм-2001ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ГОС...»







 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.